买卖回迁房合同样本精选。

在当今充满活力和日益开放的社会中，我们在许多情况下都需要合同，为了约束当事人认真履行合同义务，这就使得购销合同应运而生。购销合同可以在对方违背约定时，充当最重要的证据。那么，你对购销合同是有多么了解呢？小编特别整理来自网络的买卖回迁房合同样本精选，还请多多关注我们网站！

买卖回迁房合同样本(篇1)

购买回迁房买卖合同范本

甲方（出售方）：_____________地址：_____________

乙方（购买方）：_____________地址：_____________

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方所拥有的回迁房出售事宜，达成如下协议：

一、房屋基本情况

甲方所出售的回迁房位于：_____________，房号为：_____________，面积为_____________，为住宅用途。

二、房屋权属情况

1.甲方声明，回迁房系其合法取得（或购买）。

2.甲方保证回迁房不存在第三人的权利争议，不存在一切产权纠纷，如因甲方原因而引起法律纠纷的，由甲方承担全部责任。

3.甲方保证回迁房未抵押、未查封、未被司法机关采取行政强制措施或其它措施，未遭受国家强制征用或征收。

三、房屋售价及付款方式

1.甲、乙双方经协商，对回迁房最终成交价格达成一致，总价为_____________万元。

2.乙方应当在本合同签订之后七天内，向甲方支付房屋买卖款的_____________%作为定金，总金额为_____________元。

3.本合同签订后，乙方应及时支付甲方原有的应缴纳的维修基金、公共维修基金、公共事业费等。

4.乙方应在定金支付之日起至买卖房屋款项全部支付完了之日止，每逾期一天，应向甲方按日支付合同总价总额的1%作为违约金。

5.买卖房款结算时，乙方应向甲方提供符合购房政策要求的付款证明文件。

四、房屋交割及验收

1.本房屋交割时间自本合同签订之日起________日内完成，届时甲方应将房屋及相关权利、证书等交付乙方。

2.收到甲方的交付后，乙方应当在________日内验收房屋的内外部装修及设施配套情况等，无异议后必须签署收房确认书。

3.如乙方对房屋外观或者结构等出现问题的，应当在验收前提出并由双方协商解决。

五、房屋过户

1.房屋交割后，本房屋的所有权证书及其他相关证件，应当在________日内办理过户手续，过户费用及税费由乙方承担。

2.乙方对上述费用及税费负责后，才可以办理房屋过户手续，如遇有误，由责任方承担相应的后果。

六、违约责任

1.乙方违反本合同约定，未能按期支付房款或擅自取消，应向甲方支付违约金，且甲方有权解除本合同，并收回已支付的房屋买卖款及定金。

2.甲方违反本合同约定，未能按期交割房屋，应承担一切法律责任，并退还乙方已支付的房屋买卖款及定金。

七、其他条款

1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同所涉及的一切争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成，由当地人民法院进行仲裁。

甲方（出售方）： 乙方（购买方）：

签名： 签名：

日期： 日期：

买卖回迁房合同样本(篇2)

二手回迁房买卖合同范X一

甲方：

乙方：

鉴于甲方所有的位于的房屋已拆迁，根据甲方与 所签署的拆迁补偿协议，甲方将获得位于 的房屋作为补偿，但该房屋目前尚未交付。乙方意欲购买甲方拆迁补偿所得房屋的其中一套，面积，位于经过友好协商，根据我国《民法通则》、《民法典》、《房屋买卖管理条例》等相关法律法规的规定，就房屋买卖事宜达成如下协议：

一、 乙方购买该拆迁补偿房屋位于 面积 ，价款 。

二、 付款方式：

三、 付款时间：

四、 根据甲方与 签订的拆迁补偿协议，该房屋将于无法办理产权手续。待办理该房屋产权手续条件成熟时，甲方有义务协助乙方办理该房屋产权手续，否则甲方应支付给乙方违约金伍万元整。并应支付乙方为办理房屋过户手续所支出的费用，该费用包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费用等，以及缴纳的房产部门的税费

五、 该房屋交付使用时，甲方应协助乙方办理入住手续。如甲方不予协助办理，该甲方应支付给乙方违约金伍万元整。

六、 如乙方不能按时支付价款，则甲方可以要求解除合同，并要求乙方支付违约金贰万元，并赔偿因此给甲方造成的损失。

七、 如甲方违约，拒绝将该房屋卖给乙方，则甲方应该支付违约金伍万元，并赔偿因此给乙方造成的损失，该损失包括因甲方违约，乙方重新购买房子的，相同房屋的差价以及为购买房子所花费其他费用。

八、 待甲方的拆迁房屋建成后，甲乙双方可就该房屋买卖合同达成补充协议，将房屋的地址，面积进行详细约定，该约定具有与本协议相同的法律效力。

九、 本协议一式两份，自甲乙双方签字之日起生效，两份协议具有相同的法律效力。

甲方： 乙方：

________年____月____日________年____月____日

二手回迁房买卖合同范X二

卖方(以下简称甲方)：

姓名：_____ _______，身份证号：____________________ ______; 买方(以下简称乙方)：

姓名：_____ _______，身份证号：____________________ ______; 合同款项：

1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有房屋，达成如下协议：

2、甲方自愿将位于_____市_____区_______________________第_____栋________单元_______楼_______号的自有住房出售给乙方。该房屋系_____________结构，建筑面积_____________平方米，房屋所有权证号码为______________________。

3、甲方愿将上述房屋及其附属设施以大写人民币_____________ ___________( 元)的价格转让给乙方永久性使用和拥有，不论市场价格如何变动，永不反悔;该房屋移交乙方时，其房屋占用的土地使用权一并转让给乙方。

4、乙方于本合同签订后____日内向甲方支付大写人民币______________( 元)，余款大写人民币_ __ ___( 元);余款待该房屋产权过户手续完成时由乙方支付甲方。甲方在收款时应主动向乙方出具同等金额的收据。

5、甲方应于本合同签订后____日内，将房屋交付乙方使用。交付后，上述房屋的占有权、使用权、处置权、拥有权均归属乙方，甲方不得以任何理由干涉或收回。该房屋的任何收益均归属乙方。

6、甲方同意将该房产的附属配套票据(使用权合同及交款发票等)包含在总转让价内连同该房产一并转让给乙方。

7、甲方保证上述房产合法、权属清楚、土地使用权合法、未用作抵押或担保、未被查封，且其共有人对出售无异议;若交易后发生该房屋交易前即存在的产权纠纷或财务纠纷，由甲方承担全部责任。由此给乙方造成的全部经济损失，由甲方负责赔偿。

8、甲方保证本房屋出售之合法性，符合____市房屋交易相关规定的上市交易条件，无不允许上市交易的情形;与原售房单位如有购房欠款、分摊款、税款等拖欠费用由甲方自行解决。向原售房单位购买该房屋产权的费用由乙方向国家交纳，房产过户所产生费用由乙方负责向国家交纳。其他房屋交易所发生的税费由甲乙双方协商交纳。

9、甲方缴付的住房共用部位、共用设施设备维修基金的结余部分不予退还，随同房屋产权过户转移给乙方。

10、甲方把房屋钥匙交给乙方，并在双方在场的情况下，由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，则甲方完成房屋交付。届时该房屋应无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、入网费、有线电视费、垃圾处理费等。

1

1、房屋交付后，甲方应协助乙方办理房产证，当需要甲方出示相关证件或证明时，甲方不得以任何理由拒绝。

1

2、若政府部门规划布局需要拆迁该楼房时，甲方应及时通知乙方，并且甲方保证房屋拆迁款、土地赔偿金及其他任何收益全额归乙方所有。

1

3、房屋买卖在产权登记确认前，风险责任由甲方承担;产权登记确认后，风险责任由乙方承担。

1

4、甲方在本合同签订前已如实告知原产权单位，且原产权单位放弃了优先购买权。

1

5、本合同末尽事宜，可由双方协商，以补充协议明确。本合同补充协议为合同的组成部分，具有同等法律效力。没有约定的事宜按国家、地方相关规定执行。

1

6、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生____日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。

1

7、本合同签订后，双方不得违约。如甲方违约，双倍返还乙方购买该房产过程中所产生的费用;若乙方违约，定金不退。

1

8、本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决;协商不成时，可通过房地产管理部门解释相关政策，尽可能协商解决。如果双方争议不能协商一致，依法向人民法院起诉。

1

9、本合同自双方签订之日起生效。

20、本合同共页，一式叁份，甲、乙双方各执一份，产权登记部门一份，均具有同等法律效力。

2

1、甲、乙双方约定补充条款如下：

出卖方(甲方)：_______________ 购买方(乙方)：_______________ 电话：_________________ 电话：_________________ 签约日期：________年____月____日 签约日期：________年____月____日

甲方共有人意见：______________________________

甲方共有人(签章)：___________________________

乙方共有人意见：____________________________

乙方共有人(签章)：_________________________

二手回迁房买卖合同范X三

出卖人(甲方)

买受人(乙方)

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。

1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。

2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。 甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。

3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米 元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的酬谢金。

4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后____日内支付完毕。

5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于 。如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。

6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。

7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。

8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。

9、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付 元的违约金。

10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方 元的违约金。

10、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。

1

1、本协议一式两份，双方各执一份为凭。

1

2、本协议自双方签字之日起生效。

甲方

乙方

________年____月____日

买卖回迁房合同样本(篇3)

购买回迁房买卖合同

一、合同双方

甲方：出售人

身份证号码：

住所：

乙方：购买人

身份证号码：

住所：

二、出售物业

根据国家有关政策规定，出售人将其物业，即位于xxxxx区xxxxx小区（或楼号）部分房屋（以下称“物业”）出售给购买人。该物业的使用面积为xxxx平方米，确认具有v房屋所有权证号。

三、交易价格

1、物业的出售价格为xxxxx元整。

2、双方约定：本次交易价格包含商品房购买人应支付的货款，同时包括因出售人同意放弃公证办理程序而节省下来的公证费用及税费等。

四、过户时间

1、本合同签订之日起十个工作日内办理房屋过户手续，乙方出具不低于全价的转账证明或现金销售凭证，甲方无条件予以过户。

2、 如有因甲方违约或其他原因导致超过约定的过户期限的，双方协商后予以处理。

五、价款支付

1、 乙方应在签订本合同时支付物业出售价格的20%作为首付款，余款应当在过户之日前支付给甲方。

2、 乙方应在本合同提前约定的约定时间在签订本合同时向甲方支付首付款款项。如乙方未能按时支付首付款，则甲方可独立选择保留合同还是解除合同并依法要求乙方承担相应的违约责任。

3、乙方向甲方支付款项的方式为现金交易。

六、权利和义务

1、出售人的权利和义务：

（1）出售人应在合同约定的过户时间及时将交付物业，出售人的违约将承担相应的违约责任；

（2）出售人应负责按照国家有关规定及居民所需标准，正常提供房屋相关的水、电、煤气等生活用品。

2、购买人的权利和义务：

（1）购买人应按照约定向出售人支付相应的款项，并履行相对应的义务；

（2）购买人应按照国家有关规定饲养所属宠物，在不妨碍他人正常生活的前提下。若因所属宠物出现问题，所产生的费用由购买人负责承担。

七、罚则

本合同任何一方的违约将导致合同的解除，违约方应承担相应的违约责任，并应赔偿由此造成的损失。

八、争议处理

合同履行期间中若发生争议，双方应协商解决。如协商未果，应提交所在地法院进行诉讼解决。

九、其他

1、本合同未尽事宜，适用有关法律和法规的规定。

2、本合同一式两份，合同双方各持一份，具有同等效力。

3、本合同生效后，合同双方不得变更、撤销。

甲方：（签字） 乙方：（签字）

年 月 日 年 月 日

买卖回迁房合同样本(篇4)

2.1该房屋所有权登记证证号为：__________ 。

2.2该房屋性质属于下列第____种情形。

商品房;

已购公有住房;

向社会公开销售的经济适用房;

其他房屋

2.3该房屋抵押情况为：__________

该房屋未设定抵押;

该房屋已设定抵押，抵押权人为：__________抵押登记日期为：__________年________月________日，他项权利证号为：__________ 。

2.4该房屋租赁情况为____：

甲方未将该房屋出租。

甲方已将该房屋出租，乙方为该房屋承租人，承租人已放弃优先购买权。

第3条成交价格、付款方式及资金划转方式

3.1经甲乙双方协商一致，该房屋成交价格为：__________人民币(大写) (￥ ________元)。

3.2乙方在签订本合同时支付定金人民币(大写) (￥ ________元)。

3.3关于购房款的支付，甲、乙双方同意按照下述第____项方式履行：

3.3.1一次性支付，在房屋所有权转移登记手续办理当日，乙方将扣除定金外的剩余房款一次性全额支付给甲方。

3.3.2分两次支付，乙方于_______________将首付款人民币(大写) (￥ ________元)(含前期支付全部定金人民币________元)以自行支付的方式支付甲方;剩余房款人民币(大写) (￥ ________元)，乙方在房屋所有权转移登记手续办理完毕当日支付给甲方。

3.3.3关于贷款的约定：__________乙方向( ____银行____公积金管理中心)申办抵押贷款拟贷款金额为人民币(大写) (￥ ________元)。乙方因自身原因未获银行贷款或公积金管理中心批准的，双方同意按照第方式解决。

乙方自行筹齐剩余房价款，以现金形式支付给甲方。

乙方继续申请其他银行贷款，至贷款批准，其间已发生的及要产生的各项费用由买受人自行负担。

本合同终止，乙方支付的定金和房价款应如数返还，双方互不承担违约责任，在申办贷款过程发生的各项费用均由乙方承担。

买卖回迁房合同样本(篇5)

卖方：_________(以下简称甲方)

买方：_________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，自愿达成以下协议，以资共同信守执行。

一、甲方承诺并自愿将坐落于省______市______区________小区________栋____室，建筑面积为________㎡(平方米)，使用面积________㎡(平方米)自有回迁楼房，出售给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20%的违约金。

二、上述房屋包括附属设施，经双方约定房屋单价(人民币)：______________元/平方米;总价：_________。

三、双方约定，乙方分三次付清房款。本协议签订之日起至______年______月______日，乙方付给甲方首付款(含定金)大写：_________(小写：_________)，甲方同时将房屋交付乙方，以及回迁安置协议原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具相应的凭证。乙方在______年______月______日前向甲方支付(第二次)房款_______________元，剩余房款_______________元在房产证办理完毕______日内支付给甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进行，甲方声明以下作为本次交易银行账户：

户名：___________________________

开户行：___________________________

账号：___________________________

四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，(原始)产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。

五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互承担赔偿责任。

六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷，由甲方承担全部责任，并退换乙方支付的全部房款，同时支付相当于房屋总价款的20%的违约金。

七、甲方应配合争取能在产权证办理前直接将房屋所有人更改为乙方姓名，如乙方不能与开发商(拆迁办)直接办理更名手续，以甲方名义办理产权证书，则办理费用由甲方承担，过户费用由乙方承担，且甲方应当无条件协助乙方办理过户手续，甲方知晓可办理房产证事宜后，应及时通知乙方，或接到乙方通知后，提供一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞，否则视甲方为违约，向乙方支付相当于房屋总价款的20%的违约金。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方承担赔偿责任。

八、甲方承诺在合同签订之日起________年可办理房产证且为乙方办理房屋产权过户，届时因各种因素导致房产局不予办理房屋产权证以及过户，甲方应退还乙方支付的全部房款并支付相当于房屋总价款的20%的赔偿金。如若遇到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。

九、合同签订生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。

甲方：____________乙方：____________

买卖回迁房合同样本(篇6)

回迁房屋买卖协议书

甲方（卖方）：身份证号：

乙方（买方）：身份证号：

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将位于**县城南四路北，东升小区5栋22号建筑面积99.3平方米回迁商服房屋（尚未办理产权登记）卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方，双方自愿达成如下协议条款。

二、双方协商此商服楼总价款为人民币贰拾玖万元整，即人民币290，000.00元。

三、付款方式：达成协议后乙方付给甲方定金####万元，甲乙双方签订合同之日付人民币####万元，其余楼款在甲方办理完回迁房屋房屋产权登记后由乙方一次性付清。

四、房屋产权及具体状况的承诺

1、出卖人应当保证对所出卖房屋具有所有权、处分权，保证乙方享有独立的经营权和所有权、处分权等与房产有关的权利，保证任何人不得就此楼房向买受人主张任何权利。

2、出卖人应当保证出卖该房屋没有产权纠纷，在该出卖房屋上与开发商或者其他任何人没有任何债权债务纠纷。甲方应保证该房产没有任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

3、出卖人在国家有关部门允许此楼盘办理产权登记开始一个月内必须办理回迁房屋产权登记，所涉及的所有税、费均由由甲方交纳。

4、出卖人在办理完回迁房屋产权登记后，应无条件义务配合乙方办理二手房交易产权登记过户，此项交易所涉及的契税、测量、房产交易、工本费等费用由乙方缴纳。

5、乙方在达成协议、签订合同以及在甲方办理完回迁房屋产权登记后，应该按照合同约定当日履行付款义务。wWW.551336.com

6、此楼房以合同签订之日起为交付日，交付日前发生的附属物丢失、安全事故等责任损失由甲方承担。交付日后一切责任事故损失均由乙方负责，乙方具有独立的经营自主权、处分权等一切与此楼房相关的财产权利。

五、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付伍万元元违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付一百元罚金，逾期30日视为违约，适用违约金罚则约定；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

六、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

甲方（卖方）：（印）住址：电话：

乙方（买方）：（印）住址：电话：

中间证明人签字：（印）身份证号：电话：

合同签订日期年月日

回迁房买卖协议书

出卖人（甲方）

买受人（乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。

1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。

2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。

3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。

4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付三分之一；基余的待楼房交付后十日内支付完毕。

5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。

6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。

7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。

8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。

9、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付元的违约金。

10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方元的违约金。

11、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。

12、本协议一式两份，双方各执一份为凭。

13、本协议自双方签字之日起生效。

甲方

乙方

年月日

买卖回迁房合同样本(篇7)

甲方（出售方）：

乙方（购买方）：

甲、乙双方经友好协商，就甲方夫妇所有的房屋买卖自愿达成协议如下：

第一条、经甲乙共同协商，甲方夫妻自愿将位于xx地方的房屋一套出售给乙方。甲方保证对其所售房屋拥有完全的产权，在房屋过户前没有抵押等各种负担。上述房屋出售价为人民币xx元整（￥xx元），此价格自甲乙双方签订协议之日起不得变更。协议签订之日，该款一次性付清。

第二条、xx年xx月xx日前如甲方全额返还乙方购房款元，该协议不予生效。逾期该协议继续生效，乙方对该房屋享有所有权即占有、使用、收益、处分的权利，甲方负责协助乙方办理该房屋产权过户手续。

第三条、房屋买卖协议生效后，如遇拆迁等与此房相关的权利义务等均由乙方享有和承担，与甲方无关。

第四条、房屋买卖协议签订后，甲方将该房屋另行出售给第三人的，甲方除必须退还已收取的购房款外，必须另行支付给乙方xx元违约金。

第五条、本协议经双方签字后生效。本协议一式三份，甲乙双方及见证方各执一份。

甲方（签字捺印）：

乙方（签字捺印）：

见证人：

xx年xx月xx日

买卖回迁房合同样本(篇8)

购买回迁房买卖合同

一、合同双方

买方：（填写买方姓名、身份证号码、联系方式等信息）

卖方：（填写卖方姓名、身份证号码、联系方式等信息）

二、房屋的基本情况

房屋地址：（填写房屋地址）

房屋建筑面积：（填写房屋建筑面积）

房屋所有权证号：（填写房屋所有权证号）

三、买卖价格及支付方式

1.本次买卖的房屋总价为：（填写总价，人民币大写小写均需填写）；

2.付款方式：（选择一项）

（1）全款支付：买方应在本合同签订之日起五个工作日内一次性支付房屋总价；

（2）分期支付：买方应在本合同签订之日起五个工作日内首付款支付房屋总价的 30%（填写分期支付的比例），其余房款应在约定的期限内分期支付，分期方式分为（填写分期支付的比例和期限）。

四、房屋的权属、用途及质量

1.房屋所有权属于卖方，并已办理确权、领证手续；

2.卖方保证房屋能够符合国家《建筑设计规范》、《建筑节能规范》、《电气设计规范》等有关规定，保证建筑质量符合规范；

3.卖方保证房屋的用途为居住用途，不得用于商业、工业和其他用途；

4.买方购买房屋后，应当按照规定履行有关登记、交易税款等程序，并应在规定期限内办理房屋所有权过户手续；

5.买方在购房时应当查验房屋是否存在质量、欠费等问题，如有发现，卖方应当承担相应责任。

五、进展、交付及验收

1.买方支付完房款后，卖方应在约定的时间内将房屋交付给买方，交付的房屋应当符合约定标准，验收合格；

2.买方应当在收到房屋后的10日内进行验收，如有质量问题应当及时向卖方提出，双方应当共同协商解决；

3.如验收合格，买方应当在收到房屋的30日内办理相关手续，如未办理，则按照每日万分之三的标准向卖方支付违约金；

4.如买方提前收取房屋，应当向卖方支付相应租金。租金的标准为每月房屋总价的 1%（填写租金标准百分比）。

六、其他约定

1.本合同未约定事项，应参照国家相关法律、法规处理；

2.本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。

七、争议解决

如本合同履行中出现任何争议，双方应协商解决。如协商不成，应当提交有管辖权的人民法院处理。

本合同从签订之日起生效，在上述所有条款都得到依法履行后终止。

买方（签字）：_______

卖方（签字）：_______

买卖回迁房合同样本(篇9)

卖方：(简称甲方)身份证号：

买方：(简称乙方)身份证号：

根据《xxx合同法》《xxx人民共和国城市房地产管理法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在，建筑面积为平方米。

第二条上述房产的交易价格为：单价人民币整(大写)。

本合同签定之日甲乙双方同意以分期付款方式付款，即乙方先付给甲方人民币，余下乙方在年月日前付清尾款，甲方应于收到乙方先期付款之日起并应在交房当日将等费用结清。

第三条税费分担：甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。双方经协商产权过户交易税费由方承担。

第四条产权证办理出2个工作日内，甲方携带《回迁协议书》身份证、户口本原件，各极配合乙方办理房屋过户手续。

第五条违约责任：甲方未按规定期限将房产产权证过户给乙方，应赔偿乙方双倍购房金即人民币元整(大写人民币)。

第六条甲方自愿交付给乙方元，做为房产证办理保证金，过户给乙方后，乙方退还甲方

第七条本合同发生争议的解决方式，在履约过程中发生的争议，双方可通过协商，诉讼方式解决。

第八条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定，经双方签章与本合同具法律效力。

出卖方(甲方)签字：配偶

购买方(乙方)签字：

年月日