瓷砖买卖合同模板精选7篇。

你是否正在寻找有关合同的模板？合同对于合作双方的约束力不可忽视。签订合同可以最大范围的保护当事人双方的合法利益，需要了解“瓷砖买卖合同模板”的相关知识这篇文章能够帮到你，希望您能分享这篇文章给您周围的朋友们让更多人获益！

瓷砖买卖合同模板 篇1

需方：________________

供方：________________

签订地点：________________

签订时间：________________

甲方因工程的建设需要，向乙方订购外墙砖产品，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为规范双方的权利与义务，甲、乙双方充分友好协商，达成如下条款：

工程名称：___________________________

工程地点：___________________________

第一条标的

第二条交货时间、地点及方式

1、交货方式：乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点：仓库，甲方指定：_______________仓管：_______________为收货人，__________为验货人，甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字，视为甲方暂收货物，乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点及过磅。

2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品规格、型号、色差、尺寸、数量等，是否符合合同约定：

3、交货地点：___________________________

4、交货日期：_________号前全部到齐甲方工地。

第三条付款方式

1、合同签订后天内付预付款，合同金额的_________%，即￥__________________元

2、货到工地后验收合格天内付清余款，即￥__________________元

第四条质量标准及验收标准

1、质量承诺：产品出厂时必须附有产品质量检验报告和产品合格证，如因产品质量问题，乙方负责产品三包，保质期为年。

2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测，符合和达到产品标准和技术参数。

第五条产品运输

运输：乙方送至甲方指定地点及卸货。

第六条验货

验收：对于外墙砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方验货无异议，不能退货。

第七条违约责任

1、乙方逾期交货天以内的，每天按不能交货的货款价值向甲方支付违约金逾期达到_________天，则甲方并有权解除合同，要求乙方退还全部已付款，并向甲方支付相当于合同总价_________%的违约金

2、货物经检验达不合同约定的质量标准，乙方同意无条件换货或退货，所发生的费用由乙方承担如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理如乙方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。

3、甲方如逾期付款的，应按逾期付款部分总额承担千分之一的违约金。

第八条合同争议及解决办法

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决协商或调解不成的，任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。

第九条其他事项

1、本合同经甲乙双方代表签字盖章后即时生效

2、《申请购物单》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力

3、本合同未尽事宜经双方共同协商签订补充协议

4、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方：__________乙方：__________

邮编：_______________邮编：_______________

地址：_______________地址：_______________

电话：_______________电话：_______________

开户银行：__________开户银行：__________

开户帐号：__________开户帐号：__________

纳税证号：__________纳税证号：__________

法人代表：__________法人代表：__________

授权代表：__________授权代表：__________

瓷砖买卖合同模板 篇2

合同编号：

需方：签订地点：

供方：签订时间：

甲方因工程的建设需要，向乙方订购外墙砖产品，根据相关法律法规的规定，为规范双方的权利与义务，甲、乙双方充分友好协商，达成如下条款：

工程名称：

工程地点：

第一条标的

注：1、以上为暂定数量，根据甲方实际用量计算金额：2、以上价格为不含税票。

第二条交货时间、地点及方式

1、交货方式：乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点：仓库，甲方指定：仓管：为收货人，为验货人，甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字，视为甲方暂收货物，乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点及过磅。

2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品规格、型号、色差、尺寸、数量等，是否符合合同约定：

3、交货地点：

4、交货日期：号前全部到齐甲方工地。第三条付款方式

1、合同签订后天内付预付款，合同金额的%，即￥元

2、货到工地后验收合格天内付清余款，即￥元

第四条质量标准及验收标准

1、质量承诺：产品出厂时必须附有产品质量检验报告和产品合格证，如因产品质量问题，乙方负责产品三包，保质期为年。

2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测，符合和达到产品标准和技术参数。

第五条产品运输

1、运输：乙方送至甲方指定地点及卸货。

第六条验货

1、验收：对于外墙砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方验货无异议，不能退货。

第七条违约责任

1、乙方逾期交货天以内的，每天按不能交货的货款价值向甲方支付违约金逾期达到天，则甲方并有权解除合同，要求乙方退还全部已付款，并向甲方支付相当于合同总价%的违约金

2、货物经检验达不合同约定的质量标准，乙方同意无条件换货或退货，所发生的费用由乙方承担如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理如乙方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。

3、甲方如逾期付款的，应按逾期付款部分总额承担千分之一的违约金。

第八条合同争议及解决办法

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决协商或调解不成的，任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。

第九条其他事项

1、本合同经甲乙双方代表签字盖章后即时生效

2、《申请购物单》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力

3、本合同未尽事宜经双方共同协商签订补充协议

4、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方：邮编：

地址：传真：

电话：

开户银行：

开户帐号：

纳税证号：

法人代表：

授权代表：

乙方：邮编：

地址：传真：

电话：

开户银行：

开户帐号：

纳税证号：

法人代表：

授权代表：

瓷砖买卖合同模板 篇3

需方：(以下简称甲方)

供方：(以下简称乙方)

经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平与诚实守信的原则，签订本合同：

一、质量标准：按照HJ/T297-20xx陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。

二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：

合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。

三、交货方式及期限：

1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。

2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年xx月xx日前全部送到甲方工地。

四、结算方式：

1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金；

2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。

五、违约责任：

1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。

2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。

六、争议解决：

如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。

甲方：

乙方：

日期：xx年xx月xx日

瓷砖买卖合同模板 篇4

甲方(需方)：(以下简称为甲方)

乙方(供方)：(以下简称为乙方)

通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应，按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。

三、交货时间、地点、方式：

乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的xxxx酒店工地一楼，即xxxx市xxxx路与xxxx路交会处东北侧xxxx酒店一楼。

四、运输及运输保险费用：

乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收：

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

六、合理损耗及计算方法：

乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

七、验收标准、方式及异议的提出：

乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：

按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

九、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%(含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格，付足所供瓷砖货款总额的60%(含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

十、违约责任：

如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。

十一、合同纠纷解决方式：

按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十二、其它约定事项

在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

瓷砖买卖合同模板 篇5

需方：_________

供方：_________

第一条、供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

第二条、质量标准与施工要求：

1.供方提供的产品符合国家标准(GB/T4100);特殊要求的产品质量，应符合供方的特别规定或合同中另行规定;

2.需方应按照供方所提供的“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。

第三条、产品包装要求：按供方标准包装。

第四条、验收方法和提出异议：

1.对于品种、等级、规格、数量，需方在收到供方货物时当场验收并提出异议，否则视为验收合格;

2.对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。

3.需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;

4.产品质量保证期为壹年。送货约定：

a、项目名称：_________

b、送货地址：_________

c、签收人：_________

d、运费承担方式：_________(请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)

第五条、货款结算方式及期限：

本合同为货到工地付款方式：_________日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。

第六条、违约责任：

1.合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按民法典处理;

2.需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。

第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。

第八条、本合同一式_________份，供方_________份，需方_________份。

第九条、其他约定事项：_________合同如需增补，则按照此合同单价。

第十条预付款__________________元整。

需方：_________

供方：_________

年月日：_________

瓷砖买卖合同模板 篇6

甲方：________（收货方）

乙方：________（供货方）

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》有关规定，在经济责任承包形式下，经甲、乙双方平等协商达成如下条款。双方应共同遵守严格执行。

一、工程项目

（1）工程名称：__________（惠州工业园）

（2）工程地点：__________

工程内容：5、6厂房共贰栋，3宿舍楼壹栋的外砖瓷砖、地板砖、瓷片、地脚线、步级砖等供货。

二、供货质量要求：

以双方确定的样板的规格、颜色、厚度必须和样板相同，不相同时甲方有权拒绝收货，乙方必须在要求的时间内提供另一相同数量符合要求的货品。

三、供货的数量和单价：

外墙砖：（永欣厂出产的不要）

1、棕色22600m 18元

2、白色6300 m 18元

3、深米黄色850 m 18元

地板：

1、地板砖5050 2800箱8块3.3元（鸿正厂）（粉红色）

2、踢脚线9500米60长1块0.95元

3、3030（子弹头或者方块）：1000箱20块1.5元（佛山盈邦厂耐磨砖）

4、20xx花片5200 m 3500箱25块0.7元/块（广西）

5、梯级砖：6030 3300套6.3元（振鹏厂）

6、5050平台800 m 400箱8块3.5元（粉红色）

四、供货时间要求：

以甲方通知规格、数量的在3天时间内到达工地现场。

五、付款方式：

按到达工地的批次数量支付80%，其余20%在工程验工验收后6个月内付清（业主、质检站、监理等单位签字为准）。

甲方：_________

乙方：_________

_________年____月____日

瓷砖买卖合同模板 篇7

甲方（需方）：（以下简称为甲方）

乙方（供方）： （以下简称为乙方）

通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

一、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应，按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责；颜色按乙方送交的样板颜色规定；如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责；质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。

二、交货时间、地点、方式：

乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求（甲方以传真或电话通知交货量和交货日期），采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的xxxx酒店工地一楼，即xxxx市xxxx路与xxxx路交会处东北侧xxxx酒店一楼。

三、运输及运输保险费用：

乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险（即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责）费用均由乙方负责。

四、包装标准及包装物的回收：

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏；包装物由甲方或施工单位负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

五、合理损耗及计算方法：

乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责；施工中的损耗均由甲方负责。

六、验收标准、方式及异议的提出：

乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证；如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

七、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：

按国家和省、部（委）或行业规定的标准要求随瓷砖提供（应）备品、配件、工具数量。

八、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元（￥50000元），每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% （含定金5万元）；施工完毕15天后经竣工验收合格，付足所供瓷砖货款总额的 60% （含5万元定金和前一次付款）；余下所供瓷砖货款的40%购买一间（套）产权式客房。

3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票；发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

九、违约责任：

如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计（支）付违约金，并赔偿施工单位的误工费用；如甲方不能按本合同约定的付款的.日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计（付）违约金。

十、合同纠纷解决方式：

按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决；协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十一、其它约定事项

在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要；其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十三、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

年 月 日：