合同帮帮网

导航栏 ×
你的位置: 范文网 > 购销合同 > 导航

企业买卖合同模板

发表时间:2023-04-22

企业买卖合同模板精选(9篇)。

在日常交易当中,合同可以避免一定意义的违法行为。签订合同可解决或预防不必要的纠纷,你对于合同文书的模板准备好了吗?敬请您收藏本网页网址以免遗忘。

企业买卖合同模板(篇1)

甲方:____________

地址:____________

其他联系方式:____________

乙方:____________

地址:____________

其他联系方式:____________

合同签订地:____________

经友好协商,甲方同意乙方作为其网络项目的集成商。甲、乙双方就有关内容协商一致,达成如下协议,以兹遵守。

第一条合同标的

第二条设备交付

1、设备交货

交货日期:乙方于合同生效之日起个工作日内向甲方交付全部货物。

交货方式:乙方将设备运至甲方指定地点,运费及保险由乙方承担。货物交付甲方之前发生灭失、毁损等的风险由乙方承担。

2、乙方交货时必须同时提交设备及配件使用说明书、质量证书、产品保修书。

第三条验收及方式

1、乙方提供的设备必须符合上述第一条约定的标准。

2、甲方如发现乙方所交付的货物厂家原包装受损或货物件数不符,甲方有权拒绝在交货回执上签字或盖章,并拒绝付款。

3、甲方确认所收设备表面符合合同标的所规定的内容后,签署《供货签收单》,该《供货签收单》仅表示甲方收到《供货签收单》项下的货物,并不表示甲方认可了《供货签收单》项下的货物。

4、甲方应在收到合同标的所列全部设备后个工作日内组织双方验收。乙方所提供的货物品名及数量符合本合同标的,双方授权代表签署《设备点收合格报告》,本合同设备点收合格。若甲方在收到全部合同设备之日起个工作日内无法组织点收,则视同本合同设备点收合格。

第四条支付方式

1、本合同双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、全部设备点收合格后,由乙方负责安装调试,网络投入正常运行一个月后,由乙方出具合法有效的发票,甲方在收到发票后,在扣减________元维护保证金后,支付合同价款________元。网络投入正常运行满一年,如乙方切实履行维护条款,甲方将于质量保修期限届满后一周内支付乙方维护保证金,否则甲方将视乙方履行情况保留扣减保证金的权利。

第五条甲、乙双方的权利及义务

甲方的权利及义务:

1、甲方负责向乙方提供设备放置场地及所需电力。

2、在进行设备安装和调试时,甲方有义务配合乙方,提供包括线路、原有系统的配置资料等。

3、合同生效后,入场前乙方的施工方案必须征得甲方同意,甲方为乙方提供如下协助:

甲方应积极配合乙方做好设备的安装和调试工作。

提供工程用电、场地、协助人员。

甲方在施工条件具备后通知乙方进入现场。

4、甲方负责提供给乙方网络设备进入甲方机房施工所需的配合与支持,及时提供其线路参数等详细情况,并协调解决非乙方原因引起的问题。

乙方的权利及义务:

1、乙方保证提供的设备,其品牌、型号、质量、数量及价格必须符合本合同标的的规定。

2、乙方的质量保修期为本项目经最终验收合格后的年。质量保修期内乙方向甲方提供的维护、保修和技术支持,并且乙方保证本合同采购的所有设备及配件一年包换,乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责正确更改、更换,对造成甲方损失的,乙方应承担全部赔偿责任。

3、乙方须在本合同设备点收合格后个工作日内完成网络集成系统安装并调测成功,如因甲方的原因无法完成,则合同中规定的工程实施进度顺延。

4、乙方负责派设备生产商认证的专业工程师对所提供产品的进行安装、调试。在安装和质量保修期期间,乙方人员的一切费用均由乙方自行负责。

5、乙方提供年的售后技术服务。技术服务的内容如下:

在保修期内,提供每日小时的电话支持,提供包括设备和维护管理的全部技术支持

在保修期内,设备发生故障而影响业务时,当远程技术支持不能解决问题时,乙方技术人员应以最快速度到达现场服务

技术服务支持电话:

在保修期内,若设备出现故障或缺陷,乙方应及时将出现的故障和缺陷通知甲方,并将与故障或缺陷有关的工作日志和记录交给甲方。乙方提供快速备件服务,完好备件在天内运抵故障现场,所需一切费用由乙方承担

6、如因乙方所提供的技术资料有误,或因乙方在现场的技术人员操作有误,致使合同设备无法达到甲方网络系统规定的功能和需求,乙方应及时负责改进和调试,由此引起的相应责任由乙方承担。

7、在保修期内,乙方每年为甲方提供两次网络系统巡检,每半年一次。

8、在保修期内,乙方及时为甲方的设备提供的软件升级。

第六条违约责任

1、乙方逾期交货的,每逾期一日,按逾期交货部分总值的%向甲方支付违约金若乙方逾期交货超过日的,甲方有权单方解除合同,乙方除支付违约金外,还应承担由此产生的直接经济损失。

2、甲方逾期付款,则每逾期一日,按逾期付款金额的%向乙方支付违约金,但违约金总额不超过合同总金额的%。

3、在质量保证期内,因乙方的硬件或者网络集成技术方案原因,造成网络无法正常运行超过3次,乙方按合同总金额的%向甲方支付违约金。

4、在质量保证期内,因乙方无法履行义务超过2次,乙方按合同总金额的%向甲方支付违约金。

5、因乙方原因,造成网络安装工期延误,乙方应向甲方支付违约金________元/日,超过30日,甲方有权单方面解除合同,并由乙方赔偿甲方因此所受的损失。

6、除上述事项外,任何一方违反本合同的约定,违约方应向守约方支付合同总金额的

%违约金,如给守约方造成损失的,违约方还应赔偿守约方所受的损失。

第七条免责

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时,甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后十五日内将情况告之对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行合同。

第八条保密

1、本合同项下用户的信息、知识、数据、图纸、分析、计算等文件、资料或其他任何智力成果以及任何包括或根据全部或部分该等信息而形成的材料为保密信息。但上述保密信息不应包括以下信息:____________

任何甲方在受让前已经获知的信息

任何众所周知或由于非甲方原因而变为众所周知的信息

任何甲方从无须承担保密义务且有权转让的第三方处获得的信息

由甲方独立发展的信息

由乙方在本合同签订前授权甲方发布的信息

任何法律规定、政府指令、法院命令和/或任何一方控股公司注册的证券交易所要求披露的信息。

2、乙方同意在本协议期间及之后的年内,在未获得甲方任何事先书面同意前,不因任何理由或目的将保密信息披露予任何其他第三方。如因乙方原因泄密,乙方承担合同金额%的违约金,不足以补偿因泄密给甲方造成的全部直接损失的,继续赔偿损失。

第九条解决争议方式

凡是因执行合同或与合同有关事项所发生的争执,双方以友好协商的原则妥善解决如协商不能解决时,按下列第种方式解决。

1、提交仲裁委员会按照该会现行仲裁规则和程序进行仲裁

2、依法向人民法院起诉。

第十条协议生效

1、本合同自起生效。

2、本合同一式份。甲方持份,乙方持份,具有同等效力,由甲乙双方分别保存。

3、乙方提供的项目服务承诺书做为合同附件,是合同不可分割的组成部分。附件内容若与合同正文不符,合同正文效力优先。

4、本合同执行过程中,所有补充协议以及有关文件经甲乙双方签字盖章后即成为本合同附件不可分割的有效组成部分,其生效日期为甲乙双方签字盖章之日起。

第十一条其他

未尽事宜双方另行协商解决,商定的内容以协议、纪要、附件、洽商等形式,经签章后与本协议具有同等效力。

附件:____________项目服务承诺书

甲方:____________乙方:____________

法定代表人:____________法定代表人:____________

委托代理人:____________委托代理人:____________

时间:____________时间:____________

企业买卖合同模板(篇2)

甲方:住所:联系方式:

乙方:住所:联系方式:

甲乙双方在平等互利的原则下,依法就家具的购销协议如下:

一、产品:家具一批,品种、数量单价及总价合计________(建议明细报价单)。

二、合同总额暂定为人民币:________元,最终以实际数量核算。大写:________________________________元。

三、价格条款:__________(规格)家具______套,单价_________元,总价__________元。

本合同的单价及总价包含:保险、装卸、运输、包装、安装、税金等费用。

四、交货地点:_____________________________________;交货时间:根据甲方通知于________年____月____日前安装完毕。

五、结算方式:

1、在乙方货到现场后,甲方验收合格后向乙方支付70%到货货款,剩余货款在安装完毕并经甲方验收合格后5个工作日内结清。

2、乙方完成安装后当日内,甲方必须执行验收程序。

六、售后服务:

1、在________年保修期内,对产品自身质量问题的产品或零配件进行维修、更换。每年定期派人回访,检查产品的质量状况,发现问题及时处理。

2、客户如出现布局调整或搬迁,本公司提供设计指导及拆装的现场指导性服务。

3、对因外来意外因素或客户使用不当而造成的产品或零配件损坏,本公司提供维修服务,在合理范围内酌情收取零配件等维修费、材料费、人工费及运输费。

七、违约责任:

1、本合同签定后,甲、乙双方应严格遵守,不得擅自更改;

2、若乙方已按规格、尺寸、颜色、材质进行生产,而甲方因自身原因提出更改,由此而造成乙方损失由甲方负责;

3、若乙方提供之货物未能符合甲方原定的品种、规格、尺寸、颜色、材质,则甲方有权拒收货物,乙方应当重新交付货物,因此造成逾期交货的,每逾期____日按价款1%支付违约金,该违约金甲方有权直接从货款中扣减;逾期超过____日,甲方有权就相关货物单方解除合同,乙方应按相关货物价款的5%支付违约金。

八、附件报价单为本合同不可分割的组成部分。

九、本合同自签字或盖章后即日生效。

十、本合同一式四份,甲、乙方各执二份。

甲方(盖章):经办人(签字):

签订日期:________年____月____日

乙方(盖章):经办人(签字):

签订日期:________年____月____日

企业买卖合同模板(篇3)

甲方:________(以下简称甲方)

乙方:________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定,遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,特签订本合同,以便双方共同遵守执行。

1、甲方向乙方采购绿化苗木花草一批,规格、数量、单价如下:

2、合同总价为人民币1038400.00元(大写:人民币壹佰零叁万捌仟肆佰元整);(不含税价)

3、交货地点及方式:乙方负责将绿化苗木花草送到甲方指定地点。

4、付款方式:甲方在到货验收后即与乙方结算,乙方须提供有效发票。

5、苗木质量:乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求,不符合要求的苗木,甲方立即退货并不予支付任何款项。

6、违约责任:

(1)、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求,按所余款项的10%支付违约金。

(2)、甲方若未按时支付苗木款,每日按需付金额的万分之一支付违约金。

7、争议解决方式

合作过程中若发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。

8、有效期

本合同经甲乙双方签字盖章后有效,有效期从20__年1月1日至20__年8月31日。

9、本合同壹式贰份,双方各执壹份具有同等法律效力,未尽事宜另行签订合同或补充合同。

甲方:________乙方:________

代表人:________代表人:________

地址:________地址:________

签订时间:________签订时间:________

企业买卖合同模板(篇4)

合同编号:______________

甲方:______________________

委托代理人:______________

联系地址:______________

联系电话:______________

开户行:______________

账号:______________

乙方:______________

委托代理人:______________

联系地址:______________

联系电话:______________

开户行:______________

账号:______________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定,买卖双方经过协商,确认根据下列条款订立合同,以资共同遵照执行。

一、机械设备清单及价格

产品:______________551336.cOm

名称:______________

规格:______________

型号:______________

数量:______________

价格:______________

序号:______________

设备:______________

金额:______________

合计人民币(大写):______________

二、质量与技术标准和产品包装

1、质量与技术标准:______________

产品的质量技术标准为产品制造商(下称原厂商)制定的质量技术标准;设备保修期为设备验收合格后保修个月(不含耗材、滤材正常更换),在质保期内进行保修;如甲方从乙方以外的其他渠道购进的备件及耗件由此引起的设备系统故障不属于保修范围。

2、产品包装:

(1)有原厂包装的,按原厂包装标准;

(2)没有原厂包装的,按卖方包装标准进行包装。

三、收货事项

1、本合同设备的到货日期为:合同生效起______个工作日内。

2、本合同实际支付金额为人民币(大写)。

3、甲方给乙方的付款方式:

4、本合同经双方签订后正式生效,付款方式:______________。

5、甲方未付齐货款全款(100%)之前,货物所有权归乙方所

6、定金:______________。

四、包装、运输、交货、验收及异议的提出。

1、货物包装为制造商原包装。

2、货物的运输和运输过程中的保险由方负责办

理,费用由方承担。

3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收,随设备箱内所提供装箱单作为验收的标准件,乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定,则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。

4、甲方发现收到的货物与规定的不符,应在货物到达之后____________个工作日内向乙方提出书面异议,乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决,直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利,视为产品验收合格。

五、免责条款

1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟,等不可抗拒的原因,导致合同不能全部或部分履行(或适当履行)的,免除相应的违约责任

2、受到上述免责事项影响的一方,应在天内通知另一方。

3、如果受上述免责事项的影响,使本合同只要义务之履行延迟的时间超过天,则任何一方均有权接触合同而不承担任何后果,也可有双方协议采取其他补救措施。

六、违约责任

1、甲方逾期付款的,应每日向乙方支付合同标的金额千分之一的违约金。

2、乙方逾期交货的,应每日向甲方支付合同标的金额千分之一的违约金。

七、争议解决的方式

本合同项下发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,双方同意交由合同签订地法院管辖,由败诉方承担律师费,交通费等相关合理费用。

八、其他

1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密,包括本合同文本,相关技术文件、相关数据,以及其他有关信息

2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题,一方作出有法律效力的意思表示,应以书面形式作出,加盖本方公章,且向对方送达,对方应五个工作日内回函,否则视为无效。

3、本合同及附件经双方签字盖章后即生效,双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:______________(盖章)

委托代理人:______________

乙方:______________(盖章)

委托代理人:______________

签订地点:______________

签订时间:______________

企业买卖合同模板(篇5)

甲方:___________

住所:______________________

联系方式:___________

乙方:___________

住所:______________________

联系方式:___________

甲乙双方在平等互利的原则下,依法就家具的购销协议如下:

一、产品:家具一批,品种、数量单价及总价合计(建议明细报价单)。

二、合同总额暂定为人民币:¥________元,最终以实际数量核算。大写:________________________________元。

三、价格条款:

__________(规格)家具______套,单价_________元,总价__________元。

本合同的单价及总价包含:保险、装卸、运输、包装、安装、税金等费用。

四、交货地点:_____________________________________;

交货时间:根据甲方通知于________年_____月_____日前安装完毕。

五、结算方式:

1、在乙方货到现场后,甲方验收合格后向乙方支付70%到货货款,剩余货款在安装完毕并经甲方验收合格后5个工作日内结清。

2、乙方完成安装后当日内,甲方必须执行验收程序。

六、售后服务:

1、在五年保修期内,对产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修、更换。每年定期派人回访,检查产品的质量状况,发现问题及时处理。

2、客户如出现布局调整或搬迁,本公司提供设计指导及拆装的现场指导性服务。

3、对因外来意外因素或客户使用不当而造成的产品或零配件损坏,本公司提供维修服务,在合理范围内酌情收取零配件等维修费、材料费、人工费及运输费。

七、违约责任:

1、本合同签定后,甲、乙双方应严格遵守,不得擅自更改;

2、若乙方已按规格、尺寸、颜色、材质进行生产,而甲方因自身原因提出更改,由此而造成乙方损失由甲方负责;

3、若乙方提供之货物未能符合甲方原定的品种、规格、尺寸、颜色、材质,则甲方有权拒收货物,乙方应当重新交付货物,因此造成逾期交货的,每逾期一日按价款1%支付违约金,该违约金甲方有权直接从货款中扣减;逾期超过30日,甲方有权就相关货物单方解除合同,乙方应按相关货物价款的5%支付违约金。

八、附件报价单为本合同不可分割的组成部分。

九、本合同自签字或盖章后即日生效。

十、本合同一式四份,甲、乙方各执二份。

甲方(盖章):___________

经办人(签字):___________

签订日期:________年____月____日

乙方(盖章):___________

经办人(签字):___________

签订日期:________年____月____日

企业买卖合同模板(篇6)

出卖人(以下简称甲方):_________

买受人(以下简称乙方):_________

第一条 目的

依据有关法律、法规和规章的规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就二手车买卖和完成其它服务事项,签订本合同。

第二条 当事人及车辆情况

(一)甲方基本情况:

1.单位代码证号 ________________ 法定代表人_________

经办人_________

身份证号码____________________________________

单位地址_________ 联系电话_________

2.自然人身份证号码____________________________________

现居住地址_________ 联系电话_________

(二)乙方基本情况:

1.单位代码证号 ________________ 法定代表人_________

经办人_________

身份证号码____________________________________

单位地址_________ 联系电话_________

2.自然人身份证号码____________________________________

现居住地址_________ 联系电话_________

(三)车辆基本情况:

车辆牌号:_________ 车辆类型:_________

厂牌、型号:_________ 颜色:_________

初次登记日期:_________登记证号:_________

发动机号码:_________ 车架号码:_________

行使里程:_________km 使用年限:_________年_________月_________日

车辆年检签证有效期至:_________年_________月_________ 排放标准:_________

车辆购置税完税证明证号:_________(征税、免税)。

车船使用税纳税记录卡缴付截止期:_________年_________月

车辆养路费交讫截止期:_________年_________月(证号_________)

车辆保险险种:_________

保险有效期截止日期:_________年_________月_________日

配置:_________

其它情况:_________

第三条 车辆价款、过户手续费

本车价款为人民币_________元(大写_________元),其中包含车辆、备胎以及_________等款项。

过户手续费约为人民币_________元(大写_________元),由_________承担(以实际发生费用为准支付)。

第四条 定金和价款的支付、过户手续、车辆交付

(一)乙方应于本合同签订时,按车价款_________%(≤20%)人民币_________元(大写_________元)作为定金支付给甲方。

(二)车辆在过户、转籍手续完成前,选择以下第(_________)项方式使用和保管:

1.继续由甲方使用和保管。

2.交由乙方使用和保管。

(三)_________方应于本合同签订后_________日内,将本车办理过户__/转籍__所需的有关证件原件及复印件交付给_________方(做好签收手续),由_________方负责办理手续;_________方为二手车经销企业时,由_________方负责办理(过户__/转籍__)手续。

(四)自过户、转籍手续完成之日起_________日内,乙方应向甲方支付车价款人民_________元(大写_________元),同时_________方付清过户手续费。支付方式:(现金__/转帐__)。

(五)如由甲方办理过户、转籍手续的,应于收到全部车价款之日起_________日内将有关证件交给乙方;如车辆由甲方使用和保管的应于收到全部车价款之日起_________日内将车辆交给乙方(交付地点_________)。

第五条 双方的权利义务

(一)甲方承诺出卖车辆不存在任何权属上的法律问题和尚未处理完毕的道路交通安全违法行为或者交通事故;应提供车辆的使用、维修、事故、检验以及是否办理抵押登记、海关监管、交纳税费期限、使用期限等真实情况和信息。

(二)甲方属二手车经销企业的,还应向乙方提供质量保证及售后服务承诺。

(三)对转出本市的车辆,乙方应了解、确认买受车辆能在转入所在地办理转入手续。

(四)双方应在约定的时间内提供各类证明、证件并确保真实有效。

第六条 风险承担

本合同签订后,车辆在过户、转籍手续完成并实际交付前: (一)甲方使用和保管的,由甲方承担风险责任。 (二)乙方使用和保管的,由乙方承担风险责任。

第七条 争议解决方式

因本合同发生的争议,由双方协商解决。当事人协商、调解不成的,向临沂市兰山区人民法院起诉。

第八条其它

(一)本合同未约定的事项,按照《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》以及有关的法律、法规执行。

(二)双方因履行本合同而签署的补充协议及提供的其它书面文件,均为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。

(三)本合同经双方当事人签字或盖章后生效。本合同一式三份,由甲方、乙方和二手车交易市场各执一份,具有同等法律效力。

(四)附件

附件一:车辆状况说明书(车辆信息表) 附件二:车辆相关凭证 1、《机动车登记证书》 2、《机动车行驶证》

3、有效的机动车安全技术检验合格标志 4、车辆购置税完税证明 5、车船使用税缴付凭证 6、车辆养路费缴付凭证 7、车辆保险单 8、购车发票

甲方(签章):_________ 乙方(签章):____________

年月日 年月日

企业买卖合同模板(篇7)

供货方:____________(以下简称甲方)

购买方:____________(以下简称乙方)

兹有甲方向乙方提供下列产品,为明确双方的权利义务,经协商一致,特签订本合同,以供双方共同遵守。

一、产品的名称、规格、数量及单价:

二、技术、质量、配置及包装标准:

1、产品的技术标准:按下列第______项执行,

(1)按国家标准执行;

(2)按行业标准执行;

(3)有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

2、产品的质量和配置标准:按照甲方提供的产品规格书和乙方确认的样品质量、配置进行制造生产。

3、包装:包装以双方确认并保证运输过程中产品完好无损为准。

三、交货时间及地点:

1、交货时间:政府行为致使无法按时交货的,经乙方同意,甲方可以延期交货。

2、交货地点:

四、货物的运输方式及费用:

运费由甲方承担。货物到达后,若乙方临时更改交货地点或者要求交货于其它地点所需费用由方承担。

五、货物的签收及质量检验:

1、甲方交货到指定的地点后,乙方的仓管人员应当及时对货物进行点收、检查包装完好、数量无误后,在甲方出具的《送货单》上盖章签字予以确认。

2、乙方应在收货后的七日内对甲方交付的货物进行质量检验,如有质量问题,乙方必须以书面的方式通知甲方,逾期则视为质量符合双方约定。甲方因使用、保管不善等原因造成产品质量出现的,不得提出异议。

六、货款的支付方式及逾期付款的违约责任:

1、本合同签订之日,乙方向甲方预付50%的货款,即人民币到货物后天内一次性向甲方支付完毕。

2、乙方必须按时向甲方支付货款,如果逾期超过15天,甲方有权停止向乙方供应货物,并且乙方要向甲方支付合同总价款%的违约金。

七、其它事项:

1、在合同履行过程中,若乙方提出对合同约定之货物进行实质性变更时,应提前30日以书面方式通知甲方;若甲方在接到通知前,已为履行合同造成损失的,乙方要赔偿甲方因此所造成的损失。

2、甲、乙双方同意,在乙方未付清货款之前,甲方对未付款货物享有所有权。

3、甲方保证所交货物符合双方事先约定的品质要求,当货物出现质量或者品质问题时,甲方在收到乙方书面通知的合理期限内本着公平和互利的原则,与乙方协商处理。

八、本合同如有未尽事宜,甲、乙双方可以另行协商达成补充条款作为合同的附件,补充条款与本合同具有同等法律效力。

九、双方本合同履行过程中发生争议的,双方应先协商解决;协商不成的,任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):__________________乙方:_________________________

代表人(签字):________________身份证号码:____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

企业买卖合同模板(篇8)

法定代表人张庆辉。

委托代理人吴健生、林孝强,广东建升律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)紫荆花制漆(汕头)有限公司。住所地汕头市叠金工业区三片区。

法定代表人叶凤娟。

委托代理人余超生,广东明祥律师事务所律师。

上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定,向本院提起上诉。

上诉人上诉称,XX年1月1日,上诉人与被上诉人签订了《工业漆销售协议》,协议书是被上诉人提供的格式合同。在协议书中有一格式条款:“与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定,应按上诉人的理解。上诉人认为,依以上条款的约定,如双方发生纠纷,应先协商解决,如解决不了,才能提交给供方住所地的人民法院裁决。被上诉人如果要选择“供方住所地的人民法院”管辖,应先与上诉人协商,协商不成,才能起诉。否则,本案只能按一般地域管辖的规定,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后,没有与上诉人协商解决。因此,有权管辖本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民法院。请求撤销汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定,指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民法院审理。

被上诉人答辩称,被上诉人与上诉人XX年1月1日签订的《工业漆销售协议》第十条明确约定了解决合同纠纷的方式:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住所地的人民法院裁决。因此,双方当事人已协议选择了原审原告住所地的人民法院管辖,该协议管辖条款未违反级别管辖和专属管辖的规定,是合法有效的协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的约定向汕头市金平区人民法院起诉,原审法院依法享有管辖权。被上诉人在起诉前,已与上诉人多次协商,协商不成才向人民法院起诉。况且,双方协商也不是向人民法院起诉的前提条件,即使双方没有协商,被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商,协商不成才能向金平区法院起诉,否则,就只能由被告所在地或合同履行地法院管辖的理由根本不能成立,依法应予驳回。综上所述,上诉人纯粹是在玩弄文字游戏,所提理由根本不能成立,目的无非是拖延时间。请求依法驳回上诉人的上诉,以维护被上诉人的合法权益。

本院经审查认为,本案是因买卖合同纠纷而提起的诉讼。被上诉人与上诉人签订的《工业漆销售协议》明确约定“争议的解决:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。依照法律规定,应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住所地人民法院管辖。该条款的内容不违反级别管辖和专属管辖的规定,是有效的协议管辖条款。被上诉人的住所地在原审法院辖区内,其作为原审原告,依据协议管辖条款的约定向原审法院起诉,原审法院裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立,依法不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定,裁定如下:

驳回上诉,维持原裁定。

上诉审受理费人民币50元由上诉人潮州市联华电子有限公司负担。

本裁定为终审裁定。

企业买卖合同模板(篇9)

随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的地位越来越不容忽视,它可以保护民事法律关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编精心整理的辣椒买卖合同,欢迎大家分享。

产方:_________________________________

购方:_________________________________

经产、购双方协商,订阅本合同,共同遵照执行。

1.产品数量:

_________;单位:市斤、市亩

2.等级标准

(1)一等:色紫红,长形,无青椒,当年新货,内含自然水分不超过_____%,无霉变,黄稍不超过_____%,虫蛀不超过____%,破碎掉把不超过_____%。

(2)二等:色紫红,长形,无青椒,当年新货,水分不超过___%,无霉变,黄稍、虫蛀各不超过___%,破碎掉把不超过___%

(3)三等:色全红,黄硝、虫蛀各不超过_________%,破碎不超过_________%,掉把不限,身干洁净,无霉坏变质。

(4)等外:等内不够,无青椒,色紫红或全红,稍有花斑,身干洁净,破碎掉把不限,白干椒不收。

(5)青椒:色青不霉,身干洁净,破碎、掉把不限,白干椒不收。

3.收购价格

一等:每市斤______角;二等,每市斤______角;三等,每市斤______角;等外,每市斤_____角;青椒,每市斤______角。

4.交货时间

_________年_________月至_________年_________月,只要符合验级干度,分好级,即可交售,购方不准拒收。

5.交货地点

本社收购点。各社收购的等内椒交外贸公司,等外椒与青椒交果品公司。

6.结算办法

产方凭购方收购单据,到购方办理开款。

7.工作责任

产方:要保证将所订椒干全部交售给购方。

购方:及时向产方结算兑现,产方所订椒干保证全部收购。在收购中,严格掌握等级标准,不提级提价,也不压级压价。

8.违约处理

(1)产方如由于自销的原因完不成合同所订产品数量(人力不可抗拒的自然灾害除外),按欠交数量总值罚款____%,交付购方。

(2)购方如在未完成合同所订立产品数量之前,无故拒收产方合格产品,购方应赔偿产方拒收部分的经济损失,并按政策付给产方拒收部分的应奖化肥。

(3)当事人双方都违约的`,应当各自承担相应的责任。当事人一方因第三人的原因造成违约的,应当向对方承担违约责任。因不可抗力造成合同不能履行或不能完全履行的,可部分或全部免除责任。

9.附则

(1)本合同一式_________份,正本_________份,产方、购方_________各一份。副本_________份,交_________等各一份。

(2)本合同如有未尽事宜,按《民法典》及其它有关法规执行。

产方(盖章):_________购方(盖章):_________

代表人(签字):_______代表人(签字):_______

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_____________签订地点:_____________