厂房建设合同模板集锦。
为了更好地遵守法律,人们总是异常重视合同。在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。这篇文章是我从网络上认真搜寻到的“厂房建设合同模板”,还请您能收藏本网页!
厂房建设合同模板 篇1
甲方(工程项目名称):
项目经理(项目负责人):
电话:
地址:
乙方(劳动者):
姓名:性别:年龄:文化程度:身份证号码:家庭地址:常住地址:
甲乙双方根据《劳动法》及相关法律法规的规定,平等自愿、协商一致,签订本次建设项目劳动用工合同。
一、合同期限
1、自年月日起至年月日止或工程项目结束止。
二、工作内容甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。
乙方同意在甲方安排的工作地点从事工作。根据甲方的工作需要,经甲乙双方协商同意,可以变更工作地点。
三、工作时间
甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。
四、劳动报酬
3、乙方在法定工作时间内提供了正常劳动,甲方每月应支付给乙方不低于当地政府规定的最低工资标准的工资。
五、劳动保险
1、因乙方在甲方聘用前已自行办理社会保险,且不愿意转移保险关系。甲方按月足额支付乙方“五险一金”中企业应支付的部份,由乙方自行缴纳。甲方不再为其办理社会保险。
2、乙方患病、工伤、致残、死亡等待遇,按照国家和自治区的有关规定执行。
六、乙方的劳动保护、安全卫生及纪律奖惩等按有关法律、法规、规章执行。
七、违约责任
1、本合同具有法律效力,双方应严格履行。
2、甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的,除全额支付工资外,还需给乙方加发经济补偿金。
3、一方违反本合同,给对方造成损失的,依照国家有关规定赔偿相关损失。
八、双方约定的其他事项
九、因履行本合同发生劳动争议,双方均可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
十、本合同未尽事宜,按照国家有关规定执行。
十一、本合同双方签订后报劳动保障行政部门鉴证,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(项目负责人签字):
年月日年月日
厂房建设合同模板 篇2
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利,义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一,工程名称:__________________________
二,工程地点:__________________________
三,工程项目批准单位:四,承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它:__________五,工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)一,发包方:1. 月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。2. 月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源,电源,变压器(包括水表,配电板),应满足施工用水,用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。5.组织承,发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。二,承包方:1.负责施工区域的临时道路,临时设施,水电管线的铺设,管理,使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料,施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案,施工预算,施工总进度计划,材料设备,成品,半成品等进场计划(包括月计划),用水,用电计划,送发包方。一,根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)二,开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。三,如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:1.按施工准备规定,不能提供施工场地,水,电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;2.凡发包方负责供应的材料,设备,成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修,配,代,换而影响进度;3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;4.在施工中如因停电,停水8小时以上或连续间歇性停水,停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
厂房建设合同模板 篇3
根据国家有关规定,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的房屋租赁给乙方使用的有关事宜,双方达成协议并签定租赁合同如下:
甲方租赁给乙方的房屋座落在 ,租赁建筑面积为平方米。房屋类型为:钢混 结构。
用于乙方钢结构材料的工艺制作、加工及其他工程相关材料堆放。 二、 房屋起付日期和租赁期限
1、房屋装修日期 个月,自 月 日起,至 月 日 止。装修期间免收租费。
2、房屋租赁自 年 月 日起,至 年 月 日止。租赁期 年。
3、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期归还,乙方需继续承租的,应于租赁期满前三个月,向甲方提出书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同。
1、甲、乙双方约定,该房屋租赁每日每平方米建筑面积租金为人民币 元。月租金为人民币 元,年租金为 元。
2、第一年年租金不变,第二年起递增率为2%—3%。
3、甲、乙双方一旦签订合同,乙方应向甲方支付房屋租赁保证金,保证金为一个月租金。租金应预付三个月,支付日期在支付月5日前向甲方支付租金。
1、租赁期间,使用该房屋所发生的水、电、煤气、电话等通讯的费用由乙方承担,并在收 到收据或发票时,应在三天内付款。
2、 租赁期间,乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后的3日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修,费用由甲方承担。
3、 租赁期间,乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的,乙方应负责维修。乙方拒不维修,甲方可代为维修,费用由乙方承担。
4、 租赁期间,甲方保证该房屋及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该房屋进行检查、养护,应提前3日通知乙方。检查养护时,乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该房屋的影响。
5、 乙方另需装修或者增设附属设施和设备的,应事先征得甲方的书面同意,按规定须向有关部门审批的,则还应由甲方报请有关部门批准后,方可进行。
1、 乙方在租赁期间,如将该房屋转租,需事先征得甲方的书面同意,如果擅自中途转租转让,则甲方不再退还租金和保证金。
2、 租赁期满后,该房屋归还时,应当符合正常使用状态。
1、 房屋租赁期间,甲、乙双方都应遵守国家的法律法规,不得利用房屋租赁进行非法活动。
2、 房屋租赁期间,甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。
3、 房屋租赁期间,房屋因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行,双方互不承担责任。
4、 房屋租赁期间,乙方可根据自己的经营特点进行装修,但原则上不得破坏原房结构,装修费用由乙方自负,租赁期满后如乙方不再承担,甲方也不作任何补偿。
5、 房屋租赁期间,甲方向乙方无偿提供 门电话。如需 门以上的电话,费用由乙方自理。
6、 房屋租赁期间,乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用,如拖欠不付满一个月,甲方有权增收1%滞纳金,并有权终止租赁协议。
7、 房屋租赁期满后,甲方如继续出租该房时,乙方享有优先权;如期满后不再出租,乙方应如期搬迁,否则由此造成一切损失和后果,都由乙方承担。
1、 房屋租赁期间,如甲方提前终止合同而违约,应赔偿乙方三个月租金。租赁期间,如乙方提前退租而违约,应赔偿甲方三个月租金。
2、 租赁期间,如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失,由甲方负一切责任给予赔偿。
3、 可由甲方代为办理营业执照等有关手续,其费用由乙方承担。
4、 租赁合同签订后,如企业名称变更,可由甲乙双方盖章签字确认,原租赁合同条款不变,继续执行到合同期满。
5、 供电局向甲方收取电费时,按甲方计划用电收取每千瓦用电贴费 元,同时收取甲方实际用电电费。所以,甲方向乙方同样收取计划用电贴费和实际用电电费。
九、本合同未尽事宜,甲、乙双方必须依法共同协商解决。
十、本合同一式肆分,双方各执贰分,合同经盖章签字后生效。
厂房建设合同模板 篇4
甲方:(以下简称甲方)
乙方:__工程有限公司(以下简称乙方)
甲方将位于厂房车间发包给乙方施工,双方为配合工程,明确各自在施工过程中的权力、义务和经济责任,根据合同法条例和工程具体情况,本着平等互利的原则,经协商,签订合同如下:
1、建筑面积:按图纸中的实际钢结构面积结算为:厂房长70m__宽8m=560㎡__230元/㎡=12.88万元。最终价万元。
2、建筑价格:全钢结构(不含墙面)__元/㎡;工程总造价:__万元(包定价格,无任何材料价格浮动;不含税、不含防火涂料,不含土建)。
3、建筑工期:15个晴天日,签订合同后,待甲方通知进场日期为准。
4、承包形式:包工包料,材料明细见预算清单;(以发包方图纸和清单为准)。
5、工地现场的安全工作由乙方自负,如有问题与甲方无涉。
6、乙方同意甲方派质量监理一名,负责工程的全过程质量监督。
7、付款方式:签订合同后付款30%;钢梁钢柱进场付款30%;檩条安装结束后付款20%,屋面瓦安装结束付10%,质保金尾款10%,下一场大于不漏付清。
8、建筑质量:乙方按约定要求施工,质量按国家有关施工规范制作。
9、安全责任:一切安全事故均与甲方无关,由乙方自行承担。
10、违约责任:乙方不能及时完工或制作的产品有质量问题,应向甲方支付30%违约金。甲方不能及时按合同要求付款应向乙方支付工程款总额的30%违约金。甲方若不能按时付款,承担逾期时间月息2.5分。
11、所有材料由乙方自行采购,材料进场前必须经甲方监理认可方可进场地,不得以次充好,按实际建筑尺寸施工。否则甲方可以拒绝付款。履行本合同过程中,如发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成可由建湖县法院裁判。
12、其他约定事项:甲方提供施工现场三通一平。(如有变更,增添部分,按20__年定额取费,工程竣工后的`交付验收期为7天,如7天内不验收视为验收合格)。
13、保修期:3年内如工程质量有问题,在接到甲方通知后当日到场解决。不能按时维修的,所造成的费用由乙方承担。
14、本合同一式两份,由甲乙双方各执一份,签字后生效。(注:施工中电费由甲方承担)。
甲方:
甲方代表:
电话:
乙方:__工程有限公司
乙方代表:
电话:__
厂房建设合同模板 篇5
甲方:________________
乙方:________________
根据《中华人民共和国民法典》和其他有关规定,结合双方公司合作的具体情况,现初步拟订合作条款如下:
1.合同标的
乙方执行及完成甲方的规定和要求,在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。
合同总价_________$
本合同价为一次性包定价,包括内容:
2.1厂房设备安装前的准备工作,咨询,代理联络,前期采购,辅助绘图工作。
2.2设备所需的机械(或钣金)加工件,五金件配送,劳动用品和一系列的辅助材料。
2.3工程中所需的人力辅助,工具辅助。
2.4配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排,不包括苏州市外的服务。
2.5安装设备工程后的维护工程:油漆,清理现场,无技术含量较高的检验配合(包括夜间值班),工具保管等。
3)合同工期:
3.1乙方必须无条件配合,满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。
3.2乙方需按时提供给甲方服务,逾期造成的后果损失的,损失由乙方承担。
3.3.1前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方。
3.3.2采购送货服务乙方在明确要求后,12小时内给予答复,可进行的任务须在(最多)60小时内完成送货。
3.3.3乙方应及时完成辅助绘图工作,甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。
3.3根据实地情况,油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的,甲乙方经商议后共同解决。
4)质量保证
乙方应保证其供应的加工件,配件,五金件等都是全新的,应甲方要求,须提供响应质量合格书或型号材质证明,有说明书的特殊器材,乙方应提前提供说明,甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。
5)技术资料
甲方需要的技术资料,商务讯息,乙方应准备与要求相符的资料,图片,图纸按时寄送给甲方,如甲方认为资料提供不完整或丢失,乙方在收到甲方明确要求后必须再次提供。
6)管理人员
6.1甲方代表为________
6.2甲方________对质量负责监督与验收
6.3乙方负责本工程的'管理人员为_______
6.4甲乙方管理人员:
6.4.1甲方代表的指令、通知、变更由_________签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效,甲方代表应及时向乙方提供所需指令,批准,如乙方未能执行,应承担因此给甲方造成的可见损失。
6.5.1乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效,甲方承担因错误执行指令产生的费用和给其自身造成的损失。
6.5甲方责任:
6.5.1甲方组织乙方技术人员,采购人员等考察现场,给予口头安全辅导。
6.5.2提前提出要求、指令,监督并指出技术上的问题。
6.5.3协调乙方人员和________的操作手续。(如进厂,停车,安全服饰等)
6.6.4尊重并信任乙方,对甲方在中国国内私自进行的操作,乙方不承担责任。
6.6乙方责任:
6.6.1乙方在工程开工前7天内将本公司的相关实际情况反应给甲方。
6.6.2乙方根据合同规定的工程范围,按质如期提供五金,机械配件,人力并确保质量。
6.6.3对额外采购物品需明确报价,并严格遵守书面文件的条款履行责任。
6.6.4对甲方的商业信息无条件进行保密,不可越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务。
7)转包与分包:乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的情况下,未经甲方批准时,不能将业务分转给其他单位
8)友情链接与索赔:
支付:自正式合同生效后,甲方在收到乙方电子、书面报价单后:
8.1报价单总价在,000以内的,甲方每月支付乙方1次。
8.2报价单总价在,000-10,000以内的,甲方预付乙方总价30%以内定金,在验收后的15天内付清余款。
8.3报价单总价在,000-100,000以内,甲方预付乙方总价70%以内预付款,余款在工程结束前结清。
8.4报价单总价在0,000以上的,须协商后制定单独的项目合同。索赔:乙方对合同要求不符应负有责任,并且甲方在工程有效期内(甲方的工程期间和之后的3个月)提出索赔,乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
8.6乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止,乙方负担发生的一切损失和费用,包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开支。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
厂房建设合同模板 篇6
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上,就乙方承包甲方活动板房的搭建,为明确双方的权利和义务,经协商一致订立本合同。
二、,甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。
三、 工程数量:
四、 工程规格:
1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。
2、地基上110钢管立柱,48管龙骨架,C型钢领条网架。屋面彩钢瓦。
七、工程质量:
1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求,精心施工,保证工程质量。
2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题,乙方不承担责任。
3、房屋在一年内出现质量问题,乙方应无条件的免费维修。
八、安全生产:
乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。
九、结算方式:
乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款,全部完成并经甲方验收合格后,一次性付清工程款。
十、违约责任:
1、乙方承包的工程项目,不得再转包。在施工过程中听从甲方安排,如出现质量问题甲方有权要求乙方返工,因此造成损失的由乙方负责承担。
2、合同签订后,乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。
十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时,双方协商解决,如解决不了的,由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式四份,双方各持两份,甲乙双方签字(盖章)生效。
厂房建设合同模板 篇7
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就本建设工程协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称:十堰倍力工贸有限公司三期厂房。
2.工程地点:十堰市高新技术产业开发区白浪东路33号。
3.工程内容:三期厂房(钢构+土建+装饰)清单如下:
①地梁、地面及土石方工程分项。
②图纸建筑外墙面±0.00以上的土建工程量包括:a-d__1、1-12__a轴的砌筑墙体及内外墙装饰;室外散水及坡道;
③钢构工程中除12__a-g、g__5-12、5__d-g、d__1-5轴标高4.65米以下的的外墙围护(包括彩板、墙梁等等)不做外,其余均遵照图纸要求范围和甲方提交的书面图纸会审通知。
二、工期
自合同签订第三日起始,工程总有效工作日为60天,具体工期明确如下:
①基础工程30天;
②主钢构安装15天;
③屋面及屋面排水系统安装5天;
④门窗及围护系统安装10天。
⑤其它附属及收尾工程10天。
乙方必须按照约定的工期内如期完工,每无故延迟1天,即处罚人民币1000元,处罚上限为人民币15000元。延误超过15天,甲方视乙方放弃施工,可另行需找其它单位施工,已完成工程按实际完成量的50%结算。遇以下情况经甲方现场代表签字可以延期:
1、雨雪及其它不适合安装的天气。
2、春节。
3、设计错误、资料不准确和甲方提出工程变更。
4、因甲方和第三方原因造成施工停顿。
5、可能对甲方正常生产造成影响的工作磋商。
三、合同价款及付款方式
1.合同价款:
本工程合同内容以人民币捌拾伍万圆整(¥850000.00)包干。
2.付款方式:
甲方预付工程总款的支付工程总款的30%;屋面及围护系统完工后支付工程总款的20%;所有收尾工程完工,验收合格后即支付工程总款的15%;余款(工程总款的5%)作为质保金。
3.变更工程价款:凡涉及合同工程内容以外的工程技术变更增加的新项目,场代表及项目经理联合签字认可的工程技术变更通知单和施工签证为准,发生的主要原材料以市场价格报价为依据进行核算,其变更造价以甲方双方共同协商认可为准,涉及规税事项参照国家有规定执行。
四、材料供应
1.对主钢构及围护系统的原材料供应,甲方有明确指定,即主钢构所用的中厚板必须从武钢原厂购买,彩钢板必须选用宝钢原产,在钢构拼装、彩板轧制前,乙方必须向甲方提供制造厂商有效的出厂证明,对于主钢构所用基材,应及时通知甲方见证取样送检。主钢构焊接组件必须按国家规定作焊缝探伤检查,并出具检测报告,所用焊料、焊接工艺、焊工技术水平证明、检验方法等必须符合国家相关强制规定要求。
2.其余材料由乙方自行采购,凡采购的材料必须符合设计和建设单位要求及各项技术标准。且质量合格证和出厂合格证书必须随货同行,材料进场后经甲方现场代表见证验收合格方可使用。凡采购的材料未经验收乙方擅自使用造成工程质量不合格,由乙方负责修复或拆除并承担发生的全部费用,由此延误的工期不能顺延,并赔偿由此给甲方所造成的经济损失。
五、工程质量
1.工程验收:工程质量必须达到合同所定标准及规范要求。若工程竣工后30天内(以乙方向甲方递交主体工程验收通知单之日起算),因甲方原因不组织验收均可视为工程已验收合格。
2.乙方必须按照甲方认可的设计图纸精心组织施工。遇有特殊情况需要变更时,必须征得甲方现场代表和项目经理同意并联合签认后方可有效。
3、乙方必须接受甲方现场代表的质量监督及正常工作检查,不得无故阻挠。
4、工程验收依据:
a、甲方签认的施工图、施工变更通知单、施工签证、相关建筑标准图集及图纸会审纪录。
b、相关国家标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-20__
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202-20__
《砌体工程施工质量验收规范》gb50203-20__
《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-20__
《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-20__
《屋面工程质量验收规范》gb50207-20__
《地下防水工程质量验收规范》gb50208-20__
《建筑地面工程施工质量验收规范》gb50209-20__
《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50210-20__
c、图纸规范未说明、或不详细部分可参照甲方现有一期厂房作法进行验收,未取得甲方现场代表和项目经理确认的工程项,一律视为不合格项。
六、安全生产
乙方施工应严格遵守安全生产操作规程,持证上岗,杜绝安全质量事故发生。若乙方施工中发生安全事故,造成已方及他方人身、财产损失,均由乙方自行负责。七、双方权利和义务
1.甲方
a、向乙方提供必要的施工条件。如现场通水、通电、道路畅通、施工场地平整具备吊装条件等等。
b、应向乙方提供设计图纸两份和与工程相关的技术资料。开工三天前组织有关单位参与施工图会审与工程交底。
c、负责对乙方编制的施工组织设计(施工方案)进行审定,对乙方违反审定的施工组织设计的行为有权指止。
d、负责为乙方办理必要的施工现场出入证明,确保乙方主辅材、施工机械及人员的通行。e、及时组织有关方面参与工程验收。
f、及时按进度划拔工程款项。
2.乙方
a、乙方预见某些约束与本工程项目无关的已方属员出入和滞留施工现施工因素可能会对甲方生产造成影响,应立即向甲方告知并商讨解决办法。如乙方未及时告知,由此造成甲方生产影响的一切损失均由乙方承担。除施工必要,乙方施工人员及其施工器械不得随意出入甲方生产现场。
b、开工三天前编制施工组织设计(施工方案),及时交甲方审定,审定通过后严格按照施工组织设计施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
厂房建设合同模板 篇8
发包方(车主以下简称甲方):
身份证号码:
承包方(以下简称乙方):
身份证号码:
甲方现有挂靠在×××××××××出租汽车公司的出租车一辆,车牌号为皖×××××承包给乙方,用于客运经营业务,现甲、乙双方协商订立《出租车承包经营合同》以便共同遵守、执行,出租车全额租赁承包经营合同。
经双方协商达成以下一些:
一、承包期从20xx年5月1日至20xx年4月31日止。承包期间,双方应严格遵守达成的协议。
二、承包期间乙方应先交纳人民币贰万元整风险保证金给甲方,并每月按时交纳承包费人民币 ,签订合同时乙方一次性向甲方付清第一个月租金(每月扣换机油费壹佰元)。
三、乙方向甲方承包出租汽车壹辆,车牌号码为皖×××××,发动机号:××××××××,车架号:××××××××。
四、押金贰万元整,不计利息,如果甲方出售车辆,在市场价格相同的情况下,优先卖给乙方,造成合同提前终止,甲乙双方不作为违约,退还乙方风险保证金,合同范本《出租车全额租赁承包经营合同》。
五、乙方还车时需缴纳交通违章保证金人民币壹仟元,30个工作日后,如无违章记录即退回。如有违章甲方将代付出交通违章款后余额返还给乙方。乙方租车期满,如需续租车辆,应提前告知甲方,经甲方同意后,方可续租。
六、政府下发的燃油补贴全部归甲方所有,乙方自动放弃。
七、甲方负责车辆的二级维护和年检,及每月更换机油一次,确保车辆的手续合法齐全,牌证有效。
八、乙方承包期间车辆出现故障、发生事故,公司提供援助,协助乙方处理。但相关费用(保险公司赔付以外的)由乙方负担。
九、承包人应提供本人身份证、驾驶证、从业资格证。如证件不全,使用假证,造成的一切经济责任,由承包人自行承担,一切与甲方无关。
十、不得将车辆转借、出借、典当、抵押,不得将车辆交给无证人员驾驶,一经发现,除向甲方支付人民币伍仟元违约金外,还应承担由此带来的一切后果,赔偿甲方全部经济损失,并提交公安政法部门处理。
十一、承包期间车辆发生交通事故,乙方除及时向当地交通、公安机关、保险部门报案联系外,还应及时通知甲方(公司)协助解决。并承担损失及车辆折旧费,将车修复完整。如给第三人造成人身或财产损害的,乙方应负责全部赔偿。
十二、租赁车辆被盗抢乙方应及时报警,通知甲方,乙方并承担赔付及营运费租金。
十三、发车时,甲、乙双方检查好车况,如承包过程中,车辆出现故障损坏,后果由乙方自行承担,与甲方无关。
十四、按合同规定还车,必须保证车辆清洁,使用性能良好,设备齐全有效,否则甲方有权收取车辆清洁费和其它损失费。
十五、本合同双方签字盖章生效。本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,公司一份。
本合同未尽事宜,按有关法规执行。
出租方:(章) 承包方:(章)
地址: 地址:
电话: 电话:
厂房建设合同模板 篇9
1工程概况
山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务。工程规模属大(2)型,工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案,总装机为3×47mW,单机流量157.30m3/s。
2建设工程监理
水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方位管理,较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。
2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时,严格按照国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则:一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行解释时,要按照合同文件的先后排列顺序,有序安排,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的歧义的解释,不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格按照总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应承担的风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系。
2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格按照签订的合同,审批承包商编制的施工计划,同时,严格按计划进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要,要求承包商提前完工的,监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括:
①提前的时间和修订后的进度计划;
②承包人的赶工措施;
③发包人为赶工提供的条件;
④赶工费用和奖金,以及专用条款相关具体规定。
以便提高承包方工作积极性。
对于承包商未能按期完工的,严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待,特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不可抗力原因的,非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要认真分析,做到公正、公平、合理解决。
2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等,应根据具体情况具体处理,防止造成甲乙双方经济损失。
2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量;改变使用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工顺序等原因造成工程变更的,监理工程师要根据工程变更令,从提高工程效率出发,避免造成管理混乱。
2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的一律不得批准,特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。
2.6合同争议与索赔管理
2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格按照以下程序解决:一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一致意见的请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥善处理。
2.6.2索赔管理根据索赔的依据,严格按照施工合同的约定,公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是:
①与施工合同对照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的原因造成的工期延误;
②不属于承包商应承担责任;
③承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时,应认真审核以下项目:
①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理;
②承包商的取费标准是否正确、合理;
③分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞。
3几点建议
结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注:
①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象;
②重视金结、机电设备安装与土建协调工作;
③重视材料供应;
④重视处理索赔及时处理。实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。
参考文献
[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).
[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号:SKDZ-1401010).
[3]中华人民共和国合同法.