[协议]赶工合同书之三。

随着法制关奶奶的日渐普及,合同的作用也越来越大了，合同在不同的工作场合都会起到非常关键的作用，那么，合同的拟制需要注意哪些方面呢？以下内容是小编特地整理的“[协议]赶工合同书之三”，供你参考和使用，请收藏和分享。

甲方：海宁威萨斯服饰有限公司 乙方：江苏沪武建设工程有限公司

因工期提前为维护双方权益和相应的责任及良好的合作关系，经双方同意约定以下内容供参照执行

一、 竣工时间确定在１２月1~5号具备交工条件，比合同工期约提前４个月，赶工措施费用约增加９６.７６４万元，（其中包括人工费：２０.９４万元，板材：１万张４０万，木方１３０方：２３.４万元，周转材钢管租凭；３.９２４万元，机械费：８.５万元，）经双方商定同意增补乙方５0万材料费+赶工措施费１０万元作为综合费用，如在约定期限内不能完成约定工程量，双方商定扣除１０万元赶工费用，如果提前或拖后５天内均不加不扣，超过５号的１０万赶工费扣除，另按每天２万元从赶工费中扣除。

二、 乙方具备交工条件所完成的工程量施工图纸的所有内容，但不包括内墙及天棚批腻子涂料、地坪只作剔凿清洗处理。余下项目在验收后继续施工，乙方上下楼层的垂直运输由甲方提供设备并不计相应费用。

三、 甲方厂区附属工程若由乙方承建需在１０月１０号前提供所有施工图纸，并完成所有的造价审定及协议工作，若由甲方直接发包另人需与乙方协商配合统筹管理费用之事，并按乙方制定的施工计划按时完成并进出场时间，以确保终点计划。

四、 由于乙方初验不合格或推迟验收，确保修补工作在３~５天内完成重新报验，而不得延迟否则每日按１万元从赶工人工费中扣除。

五、 在赶工阶段甲方应协助乙方解决外网道路畅通问题，以材料运输车辆能进入施工现场为准，场内交通由乙方自行解决，如因此原因拖延工期甲方应追加相应工期。

六、 在赶工阶段由甲方发包的其它分项工程，必须服从乙方总体协调管理，节点计划由总包方确定，但乙方必须从大局出发积极配合其他单位的工作。

七、 未尽事宜双方友好商议解决，做到实事求是、互惠互利以保共赢、此协议作为总包合同的补充协议，具有同等的法律效应。

甲方：海宁威萨斯服饰有限公司 乙方：江苏沪武建设工程有限公司

甲方代表签字： （盖章） 乙方代表签字： （盖章）

年 月 日 年 月 日

小编推荐

水电施工协议之三

在这个法治社会，我们就需要开始认真学习撰写合同了。为了让自己的利益得到法律的保护，双方合同的签订是很重要的。你知道一份合同当中所包含的内容有哪些吗？小编特别整理来自网络的水电施工协议之三，相信你能找到对自己有用的内容。

在日常生活中可以说合同是无处不在的。签订合同的前提是需要合理合法，大家知道合法的合同书怎么写吗？“水电施工协议之三 ”为为您收集并提供，在此提醒你收藏本页，以方便阅读！

业主(以下简称甲方)：身份证：

联系电话：

承包人(以下简称乙方)：身份证：

联系电话：

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议

一、工程概况

工程地址：

工期：

工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等

二、价格

1、甲方以水电改造工钱人民币25元/平米×85平米;打隔墙18元/平米;打踢脚线槽3元/米;卫生间改造150元/间;包管250元/条;卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

三、付款方式

工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。

四、注意事项

1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。

2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。

3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。

4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。

5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口(或物业指定地点)。

6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。

8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

[协议]合作框架协议书之三

随着经济的发展与进步，我们会遇到很多需要使用合同的情况。签订合同可以避免事情拖拉，产生问题。口头协议算是合同吗？也许"[协议]合作框架协议书之三"就是你要找的，仅供参考，希望能为你提供参考！

甲方：

地址：

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

经甲方和乙方（甲方和乙方以下合称为“双方”）友好协商，决定本着平等互利、优势互补的原则，就双方在今后项目____________、____________及____________等方面建立战略合作关系，双方在互惠互利的基础上，以统一的资源整合优势结成长期共同发展之联盟，以获得良好的社会效益和投资回报。为此，经友好协商共同达成本框架协议。

一、合作宗旨

优势互补、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、相互协作。

二、权利与义务

甲乙双方均认可对方为自己的战略合作伙伴、互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。双方还可就其它项目深度合作方式进行进一步探讨。

三、合作内容

1、甲乙双方均同意对方以资源整合优势以两家公司的名义一起去承接各自项目，包含共享各自品牌使用、资质证明等前期公关、投标、方案制定等一系列市场活动，以及中标后双方自行设计直至项目交付为止。

2、项目中标后由双方自行跟客户签订合同，客户归双方各自所有，对方承诺将来不会单独与客户签订各类合作协议。

3、因项目需求，均可为对方提供____________、____________、____________等提供高效率的技术咨询服务。

4、甲乙双方承诺由各自进行相关前期技术咨询服务的项目，其设计任务在同等条件下优先考虑交由对方负责，其项目设计费用由双方协商另行签订项目合作协议。

四、保密条款

甲乙双方应对本协议严格保密，未经对方事先书面同意，不得向第三人披露在合作过程中知悉的对方商业秘密。

五、其他

1、本协议的订立、解释、效力和争议均受中国法律的管辖，因执行本框架协议而发生的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决，协商不成，提请合同履行地的仲裁委员会仲裁。

2、未尽事宜，以甲乙双方签订的子项目合同作为补充。

3、本协议的附件以及由于本协议而产生的补充协议，与本协议正本具有同等法律效力，如果补充协议与本协议不一致的地方，以补充协议为准。

4、本协议有效期为________年，自________年________月________日起到________年________月________日为本协议商定合作方案的执行期限。

5、甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方。

6、本协议一式________份，甲乙双方各执________份，经双方签字盖章有效，每份协议书均具有同等法律效力。

甲方名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

合同履行地：

签订时间：________年________月________日

乙方名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

合同履行地：

签订时间：________年________月________日

车位转让合同之三

在法律观念与维权理念日益增强的当下，我们平时工作中一定会使用到合同。当合作双方出现纠纷时，合同将成为有效的证明文本，你知道如何才能拟定出一份比较正规和规范的合同吗？你也许需要"车位转让合同之三"这样的内容，更多信息请继续关注我们的网站。

在社会法律制度逐渐完善的当下，大家都习惯了签合同。你知道一份完整的合同需要包含哪些内容吗？根据您的需求，小编为您搜集了车位转让合同之三 ，请阅读后分享你的朋友！

转让方(以下简称“甲方”)：

受让方(以下简称“乙方”)：

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让某小区地下停车位相关事项，达成如下协议：

一、标的

本次转让的车位位于某小区幢与幢之间的地下停车库，编号为号的停车位，具体车位位置以附件一地下车位平面附图为准，车位大小不小于2.5米5米。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

二、使用期限

甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与“小区”商品房土地同等年限的所有权;转让期限自本协议生效之日起至“小区”商品房土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车库使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。

三、付款方式及责任

1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币(大写)元整(即元)(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。

2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。

3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。

四、使用管理

1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。

2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。

五、生效条件

甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。

六、契约收存

本协议正本一式三份，甲乙双方各执一份，物业小区执一份，具有同等法律效力。

甲方：

____年____月____日

乙方：

____年____月____日