机械施工合同模板精选10篇。

随着全民法律意识的不断提升，合同已逐渐被广泛的使用在我们的日常生活中，签订合同可以更好的让双方进行工作上的沟通，大家有没有因为找不到好的合同范本模板而发愁呢？为此，小编花时间整理了机械施工合同模板精选10篇，建议你收藏并分享给其他需要的朋友！

机械施工合同模板(篇1)

盘锦双龙集团

合同编号：

东湖胜景小区

建设工程施工合同

盘锦双龙集团房地产开发有限公司第一分公司

第一部分协 议 书

甲方：盘锦双龙集团房地产开发有限公司第一分公司

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：东湖胜景A#楼

建筑面积： 暂定A#楼 11063m²

结算面积按国家建筑面积计算规范标准为准

工程地点： 大洼县大洼镇工程内容：建筑、装饰及配套水电安装工程。

群体工程应附乙方承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：大发改发【2009】106号

资金来源：自 筹

二、工程承包范围

（一）承包范围：工程施工图设计内容（除甲方外委项目外）的全部工程。甲方外委项目（合同外项目）如下：

1、室内进户门、单元防盗门及外墙瓷砖主材；

2、天燃气、对讲系统材料及安装，电视、电话安装；

3、外墙涂料的施工；

4、桩基础（不含截桩）；

5、高层及地下室消防工程、通风工程；

6、土方工程、降水工程、基坑支护工程；

7、电梯、观光电梯外弧形观光窗、地下车库采光天井；

（二）如有变更按图纸做增减量的现场签证。

三、合同工期

开工日期：2009年6月5日

竣工日期：2011年9月15日

合同工期总日历天数： 345天

四、质量标准 工程质量标准：国家工程质量竣工验收合格标准。装饰工程、水电工程、外墙保温等按照甲方指定的品牌材料规格型号施工。

五、合同价款

金额（大写）：暂定

以最终结算值为准

小写：¥元，合每平方米元。

六、拨款方式

乙方从基础垫付至主体6层，按工程量拨80%，12层、封顶各拨工程量的80%；砌筑完、抹灰完各拨工程量的80%，交工前拨两次，交工时留10%，档案备案完拨7%，3%作为保证金。

七、双方权利与义务

1、甲方工作：

（1）甲方负责施工现场的“三通一平”并提供地勘报告和地下隐蔽资料；

（2）提供施工图纸三套并组织图纸会审和交验水准点与坐标控制点等技术资料；

（3）甲方委派专职工程师行使施工管理中甲方的职责和权力；委托监理工程师执行甲方与监理单位签订的监理合同中约定的职责和权力；

（4）甲方有权对乙方不合格材料和工程责令其退场和返工。

2、乙方工作：

（1）负责合同价款中的水电等相关费用，保证达到环保级文明施工的有关规定，做到“工完料净场清”；

（2）提供详尽的施工进度计划并按照计划组织施工；

（3）严格执行甲方公司管理制度和项目管理规定，有权提出合理化建议。对施工中使用的新工艺、新方案经甲方及监理认定后予以奖励；

（4）严格按照施工图纸和建筑规范施工，采用材料必须符合规范要求检验合格后方可使用。

（5）工程涉及的质量安全检查及整改、分部工程验收均由乙方负责，工程交工以竣工备案为准。

3、双方约定其他事项

（1）合同以外的技术变更及现场签证按照合同预算标准执行；

（2）塑钢窗、保温、瓷砖、楼梯扶手及护栏、内墙涂料、地热、开关插座、电线、配电箱、理石、室内木门、车库门、防水材料由甲方确定材料品牌、型号、规格、色泽等。由乙方自行安排施工。

（3）乙方中途不得私自退场，否则按中途退场结算，只付给乙方所完工程量的70％，并扣除因乙方退场变换施工队伍造成的一切损失（含工期及超价损失）待交工后结算。

（4）乙方若因工期及工程质量达不到甲方要求。甲方有权责令乙方整改、增加人员，若乙方仍未达到甲方要求的，甲方有权要求更换机械和人员。如乙方拒绝整改甲方有权将乙方清退出场，一切损失由乙方负责。

（5）乙方应有足够的经济实力来作为承包工程垫付的先决条件。若因乙方工人劳资纠纷引起的一切损失由乙方承担。

（6）乙方要与农民工签订合同，并在开工后10日内报甲方，开完的农民工工资表须报甲方备案，否则将不给下次拨款。乙方若因工人劳资纠纷引起的一切损失由乙方承担。

（7）乙方负责施工人员的意外伤害保险和工伤保险缴纳及安全教育并设立专职安全员，施工中发生的一切安全事故由乙方负全部责任。

（8）甲方外委工程（合同外项目）配套费已包含于单价但中不另行计算，乙方负责成品保护及验收交档备案。

八、税费分担

乙方承担投标费、水电费、建筑营业税及其附加费税、材料复试费（不含检桩费）、拉结筋检测费、室内环保检测费、个人所得税。税金由甲方代扣。建筑公司的管理费由乙方向所在公司上交。

九、奖罚措施

乙方必须严格履行工期协议，每延期一天，按每1000平方米罚款500元。无安全事故、无质量事故、按期完工、无农民工上访综合考核奖每平方米5元，如违反一项，扣25%。

十、本协议书中未涉及内容按照国家建设工程合同的《通用条款》执行。

十一、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十二、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十三、争议解决方式

合同在履行中如果发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成时提交合同签定地的仲裁委员会仲裁

十四、合同生效

合同订立时间：2010年6月 5 日

合同订立地点：盘锦双龙集团

合同有效期为：双方签字盖章之日起至工程竣工保修期满之日为止

本合同一式四份，甲乙双方各二份

本合同未尽事宜，经双方共同协商可做出补充规定，双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

甲方：（公章）双龙地产一分公司承 包 人：

住所：兴隆台住所：

法定代表人：身份证号码：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

第二部分

房屋建筑工程质量保修书

甲方（全称）：盘锦双龙集团房地产开发有限公司第一分公司乙方（全称）：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对东湖胜景A#楼签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、地下室防水工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行国家相关规定。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、地下室防水工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五 年；

3、装修工程为 两 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 两 年；

5、供热与供冷系统为 两 个采暖期及供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 壹 年；

其它项目保修期限约定如下：一年

质量保修期自工程竣工验收合格备案交档之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到修理通知之日起七天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可委托他人修理抵扣保修金并作出双倍处罚。

2、发生须紧急抢救事故的，乙方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原涉及单位或者具有相应资质等级的涉及单位提出保修方案，乙方实施保修。

4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：保修金返还期限按国家相关法律法规规定执行。本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

机械施工合同模板(篇2)

杨其淮宣讲四川省建筑施工机械、周转材料租赁合同

发布日期：2010年01月07日

杨其淮宣讲四川省建筑施工机械、周转材料租赁合同

——省建协副会长、秘书长、设备材料和防水分会会长杨其淮

各位领导、同志们：

省建筑业协会今天在这里召开全省建筑施工机械租赁合同，周转材料租赁合同（示范文本）宣贯会。我在这里就两个租赁合同示范文本出台的情况、主要内容等有关问题作一个宣讲。

一、两个租赁合同出台的情况

2006年11月建设部办公厅转发《建筑施工机械租赁行业管理办法》[建办市（2006）82号]后，2007年8月省建设厅川建建发（2007）332号文，转发了四川省《建筑施工机械租赁行业管理办法实施细则》，从此四川省建筑施工机械设备、周转材料租赁行业就正式纳入了政府各级建设行政主管部门管辖范围。建筑施工机械设备、周转材料的质量、建筑施工机械设备、周转材料租赁市场秩序好坏直接关系着建设工程的质量和安全，两者紧密相联。过去租赁行业只要有工商执照，税务登记就可进入建设工程领域从事租赁活动，按川建建发332号文件精神，从2007年底开始，要进入建设工程领域从事租赁活动，就应到省建筑业协会办理行业确认。建筑施工企业应当从持有《建筑施工机械租赁行业确认书》的租赁企业去租赁所需的机械设备、周转材料。这一点大型施工企业是做得比较好的。通过办理行业确认只是把租赁企业规范起来了。现在省建设厅、省工商行政管理局印发了两个租赁合同示范文本，这是一件好事。我认为这是我省贯彻建设部82号文件的进一步深化，是政府部门为企业服务的一种体现。合同是市场经济中广泛进行的法律行为，制定好示范合同，使参加者的权利和义务得到法律上的保证和确认，才能保证当事人的合法权益。

省建设厅建管处、省工商局合同处为两个租赁合同示范文本出台做了大量工作。两个租赁合同示范文本一是参考了北京市工商局颁发的示范文本；二是结合了我省的实际情况；三是在省建设厅2001年印发的四川省周转材料租赁合同示范文本的基础上完善；四是借鉴了四川华西集团等大型施工企业使用的租赁合同；五是广大建筑施工企业，租赁企业部分法律工作者、积极参与了起草、讨论和修改；六是省建筑业协会积极支持参与制定；七是两个租赁合同示范文本在省工商局网站和省建设厅、省建协网站上进行了公示，广泛听取企业和社会的意见和建议。可以说两个租赁合同示范文本长达近一年的修订过程，是来自企业，来自基层，从下而上，又从上而下的反复过程，积累了群众的智慧，省建设厅、省工商局领导对两个租赁合同示范文本的出台是严肃认真的，高度重视。

二、两个租赁合同的主要内容

建筑施工机械租赁合同示范文本共十一条，周转材料租赁合同示范文本共十条。两个示范文本均由省建设厅、省工商局联合制定；两个租赁合同示范文本均作为正式文件的附件。附件编号，建筑施工机械租赁合同示范文本为CH-01-0901，CH代表工商局，01是省工商局四川编号，09表示2009年，01是09年编号为1的示范合同。周转材料租赁合同示范文本编号为CH-01-0902，0902表示2009年编号为2的示范合同。

（示范文本）后面（试行）二字，按照工商行政管理局的规定，凡是制定示范文本合同都应该有一个试行期限，便于在使用过程中，吸收意见和建议，在今后完善。

在制定两个租赁合同中严格把握五个基本原则，即平等原则，自愿原则，公平原则，诚实信用原则，遵守法律和公共秩序原则。

其主要条款：

1、租赁合同的当事人。在租赁合同中，其双方当事人包括出租人和承租人。要说明的一点是，示范文本中在出租人后面，专门列出要填写的，出租人应具备的建筑施工机械租赁行业确认书号、级别、发证机关。这是根据省建设厅川建建发（2007）332号文件列入的。在签订合同时，承租人应叫出租人出示租赁行业确认书。将出租人有无租赁行业确认证书并填写行业确认证书号列入租赁合同，这一点我省与北京市租赁合同是一致的，说明工商行政管理部门也认为出租人持有行业确认证书是必要的。

2、租赁物的名称。租赁物是租赁合同的标的物，它是合同生效后应交付给承租人使用、收益的物。合同中的租赁物的名称要明确具体，避免发生歧义或产生误解而导致合同无法履行；甚至无效。

3、租赁物的数量和质量。数量和质量衡量租赁标的物的尺度，必须按国家法定计量单位计算，符合法律规定。

4、租赁物的用途。以便承租人依照租赁物的性能和使用范围合理加以使用。

5、租赁期限。这是约定出租人与承租人权利和义务开始与终止的界限。

6、租金及其支付期限和方式。租金是承租人使用租赁物而向出租人支付的报酬，要体现了合同的有偿性。租金支付期限是承租人履行支付租金义务的时间界限。双方都应共同遵守，诚实守信。租金拖欠在我省也有，现在使用示范合同，在租金及其支付期限和方式上，签订时双方一定要考虑好，一经签订就要严格履行合同，这是保证合同的严肃性。

7、租赁物的维修。

8、租赁双方的权利义务。

9、安全管理责任。

10、违约责任及解决争议的方式。

由于建筑施工机械设备、周转材料租赁标的物种类繁多，在示范合同文本中不能一一列出。签订合同的基本原则之一是自愿，自愿原则是合同法的基本原则，也是市场经济的基本原则之一，自愿体现了签订合同作为民事活动的基本特征。合同签订前，当事人通过充分协商，自由表达意见，自愿决定和调整所签的内容和相互权利义务关系，取得一致而达成协议。所

以在示范合同中列入的内容，只要经双方当事人取得一致意见，都可补充，另行约定，另加附页说明，使合同更加完美。

三、如何宣传贯彻实施好两个租赁合同示范文本。

两个租赁合同示范文本是省建设厅、省工商行政管理局制定的，以两厅局的正式文件印的，并强调请遵照执行。省建设厅谭厅长，省工商局杨处长在今天的宣贯会上都要讲话，这是代表行业主管部门和合同主管部门领导的讲话，很重要。我们要贯彻执行。最后省建筑业协会会长刘丹陵、省人大原刘主任还要再次强调贯彻实施重要性、要求。我先讲四点意见：

1、宣传贯彻实施好两个租赁合同示范文本是我们建筑施工企业和租赁企业义不容辞的任务。今天宣贯会开了一个头，省建协的《四川建筑业》会刊、分会的会刊上还要登载，也要上协会网站。

2、从现在开始，在履行建筑施工机械设备、周转材料租赁时，就要使用省建设厅、省工商局联合制定正式印发的《租赁合同》示范文本。

3、特别是大型施工企业、设备材料分会会员单位要在履行租赁签订时，带头使用规范的租赁合同示范文本。

4、协会要积极配合政府部门，调查了解两个租赁合同示范文本试行的情况，并将试行过程中的问题，企业的建议意见及时向省建设厅、省工商局反馈。

同志们，省建设厅、省工商局为我们企业制定了两个租赁合同的示范文本，这是好事，实施好就靠我们企业，我们有信心在党和政府领导下，共同努力把这件好事办好，共同维护好四川建筑业市场良好的秩序。

机械施工合同模板(篇3)

原告宁波金阳钢结构有限公司诉被告慈溪市振成机械有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于20xx年1月2日立案受理后，依法适用简易程序，于20xx年2月26日公开开庭进行了审理。因案情复杂，本案于20xx年3月28日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于20xx年5月13日第二次公开开庭审理了本案。原告的法定代表人沈忠年及委托代理人卢万庆、被告法定代表人的委托代理人黄世炳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告金阳公司起诉称：20xx年7月25日，原、被告签订《工程承包合同》1份，约定由原告承建被告的厂房工程，承包方式为包工包料，总造价1 730 000元，双方还对其他内容进行了约定。之后，该工程中的钢结构工程由原告负责，土建工程由钟志林负责。因钟志林管理不善，致使后期工程无法继续施工。原、被告与案外人俞建权、陆德康经协商，签订后期工程承包协议1份，约定由俞、陆两人承建后期工程，款项直接按原合同由被告拨付，从原告处代扣。现工程已完工，厂房已使用，后期工程款为301 103元，被告已支付原告工程款1 100 000元，故诉请判令被告即时支付原告工程价款328 897元。

被告振成公司辩称：1. 20xx年7月28日至11月22日，被告共支付工程款1 210 000元。按照双方20xx年3月31日协议书的第二条，原告应在20xx年4月3日前完成结算事宜，原告没有在约定的时间内结算，而且到起诉时已超过二年的法定诉讼时效。2.原告虽于20xx年4月1日提供了简易结算书，但因工程尚未完工，根本无法结算。后来虽然完工，但原告未提供竣工资料。被告因原告的延误造成了重大损失，故于同年6月底把未经验收的厂房投入使用。即使没有超过诉讼时效，但工程未经验收，也不具备付款条件。3.原告不具备土建资格，原、被告签订的合同系无效合同，工程款的结算必须等工程验收合格后进行。综上，原告的诉讼请求应予以驳回。

庭审中，原告认可被告关于20xx年7月28日至11月22日，被告共支付工程款1 210 000元的答辩意见，将诉请的工程款额减少为218 897元。

为证明自己的诉讼主张，原告向法庭提供了以下证据：

1.《工程承包合同》1份，证明20xx年7月25日，原、被告签订《工程承包合同》1份，约定由原告承建被告的厂房工程，承包方式为包工包料，总造价1 730 000元，双方还对其他事项作了约定的事实。

2. 后期工程承包协议1份，证明原告承接的被告的四号厂房土建工程原由钟志林承包完成，后因钟管理不善，无法继续施工。为了工程进度，被告找来案外人俞建权、陆德康，原、被告与俞、陆三方于20xx年1月7日订立后期工程承包协议，约定四号工程的后期工程由俞、陆两人完成，原、被告认同俞、陆实际施工工程量，款项直接由建设单位拨付，从原、被告约定的合同价款中予以扣除的事实。

3.后期工程结算单3份，证明20xx年4月1日，原告与俞建权、陆德康对四号厂房的后期工程款进行了决算，确定工程款为301 103元。

4.被告在(20xx)慈民一初字第2959号案件中提供的俞、陆领款凭证18页，证明被告向俞、陆两人拨付后期工程款的情况，同时证明被告对原告与俞、陆两人关于后期工程的结算是认可的事实。

被告为证明自己的诉讼主张，向法庭提供了以下证据：

1. 20xx年3月31日协议书1份，证明原、被告约定原告必须在20xx年4月15日前对四号厂房进行验收、在20xx年4月3日前进行结算(包括尾部工程和整个合同价款的结算)，及双方对留在被告厂内的钢管达成处理意见的事实。因原告未在约定的期限内结算，而约定结算期限至原告起诉时已经超过两年，故原告的诉讼请求已过诉讼时效。

2. 工时保证完成承诺书1份，证明原、被告于20xx年1月3日约定工程时间延长到20xx年1月20日，如没有按时完工，原告承诺每天赔偿被告2 000元的事实。

经庭审质证，被告认为原告提供的证据4中20xx年6月14日的4号厂房附属工程款、20xx年7月23日指示付款证明、20xx年12月21日借款、20xx年1月28日4号厂房防火款、20xx年11月3日借款、20xx年2月17日的暂领款不属于4号厂房的尾部工程款外，对原告提供的其他证据无异议。原告对被告提供的证据的真实性无异议，认为工程验收应由被告主持，工程结算仅指尾部工程的结算。原告虽然在20xx年1月3日出具了工时保证书，但事后原、被告与俞、陆二人又签订了后期工程承包协议，原告没有承建后期工程，故原出具的工时保证书对原告不具有约束力。

本院认为，原、被告对对方提供证据的真实性均无异议，上述证据与本案具有关联性，本院予以认定，作为认定本案事实的依据。因被告在庭审中明确扣除工时延期违约金的主张在本案中不作要求，故本院对此不予处理。被告提供的工时保证完成承诺书中的土建工程未完成项目与原告提供的后期工程决算单相印证，本院对该部分事实予以认定。根据被告提供的协议书第二条约定：由于金阳公司未按规定时间工程进度完工，造成振成公司工程进度退迟，于20xx年元月3日重新补办工时保证完成承诺书中尾部工程有关条款的经济结算必须在20xx年4月3日完成有关结算事议，根据该条款内容，结合原、被告的陈述，虽然尾部工程由俞、陆二人完成，但4号厂房的工程总量及工程总价款并未变更，而且尾部工程款直接从总价款中予以扣除，只要尾部工程款明确，被告结欠原告的款项也是明确的，故本院认为原告关于工程结算仅指尾部工程的结算的质证意见成立，本院予以认定。

综上，根据本院认定的证据及原、被告的庭审陈述，本院认定本案事实如下：

20xx年7月25日，原、被告签订(原告为乙方、被告为甲方)《工程承包合同》1份，合同约定：甲方委托乙方建生产厂房，具体要求按图施工。承包方式为包工包料，一次包定，总造价 1 730 000元。工程期限自20xx年7月28日至20xx年12月30日止，在施工过程中由于不可抗力、设计变更或甲方付款等原因延缓施工的，甲乙双方协商，顺延施工期限。工程结算方式为双方签字盖章后即付350 000元，合同生效。乙方钢梁到工地，前期工程验收合格后即支付860 000元。工程完工验收合格后即支付470 000元。余款作为保证金，在工程验收合格后半年后的一周内一次性付清。工程质量及验收方式为依法必须严格按照施工要求、说明和相关规范精心施工，确保工程质量，施工中因施工责任造成不符合质量要求，乙方应负责返工并承担全部费用，并在半月内完工。材料进场必须经甲方人员检验后方可施工。材料要求、制作与安装、涂装必须符合设计要求。甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收。竣工验收前，乙方应通知甲方，甲方接到通知后，应及时组织验收并签具验收证明，自通知发出后十天内因甲方原因无法验收，则按合格认定。若逾期交付，则按每天300元赔偿甲方经济损失。合同还对其他事项作了约定。之后，该工程中的钢结构工程由原告承建，土建工程实际由案外人钟志林承包建设。因钟志林管理不善，土建工程中的内地坪、门窗、内墙粉刷和表面白水泥、散水、外墙砖、电缆沟盖板(上述项目双方称为尾部工程)未按时完成。20xx年1月3日，原告法定代表人出具工时保证完成承诺书，原、被告协商一致将工时延长到1月20日(外墙砖放宽时间到1月30日止)，完不成原告按每天2 000元赔偿被告损失。20xx年1月7日，被告找来俞建权、陆德康，并与原告协商，三方达成后期工程承包协议，约定将钟志林未完成的尾部工程交给俞、陆两人完成，原、被告认同俞、陆实际施工工程量，款项由被告直接拨付，从原、被告约定的合同价款中予以扣除。此后，尾部工程由俞、陆承建，工程款也由被告直接拨付给俞、陆二人。20xx年3月31日，原、被告达成协议书1份，约定于20xx年4月15日前对4号工程进行验收质检工作，于20xx年4月3日前完成尾部工程结算事宜。20xx年4月1日，原告与俞、陆两人完成4号厂房尾部工程的结算，确认尾部工程款为301 103元，并将结算书送达原告。20xx年6月底，被告将4号厂房投入使用。

《工程承包合同》订立后，被告于20xx年7月28日支付工程款350 000元，20xx年11月2日、5日、22日，被告共计支付原告工程款860 000元。

另查明，被告委托原告承建的4号厂房工程分土建和钢结构两部分工程，原告具有钢结构承建资质，不具有土建资质。

本院认为，原告具有钢结构承建资质，不具有土建资质 ，原告超越本企业资质等级许可的业务范围与被告签订《工程承包合同》，该合同中关于土建工程的约定无效。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。根据本案查明的事实，本案的争议焦点为1、原告的付款请求权是否超过诉讼时效 2、涉案工程能否认定竣工验收合格 对于争议焦点1，本院认为，原告与俞、陆二人在20xx年4月1日完成尾部工程的结算并把结算单送达被告，在尾部工程价款确定后，被告结欠原告的工程价款亦已确定。假设当日工程经竣工验收合格，那么根据原、被告关于工程价款的付款约定，质保金应在工程验收合格后半年后的一周内付清，被告至迟应于20xx年10月8日前付清工程价款。现原告于20xx年9月25日向本院起诉，要求被告支付尚欠工程价款，故原告的付款请求权未超过法定诉讼时效。对于争议焦点2，本院认为，根据原、被告约定的工程结算第二条，乙方钢梁到工地，前期工程验收合格后即支付860 000元，至20xx年11月2日至22日，被告共付款860 000元，应视为双方对前期工程的工程质量已验收合格。由于土建实际施工人钟志林的原因，4号工程的土建尾部工程未按时完成，经原、被告与第三方俞建权、陆德康协商，尾部工程由俞、陆二人完成。20xx年3月31日，被告敦促原告在同年4月3日前完成尾部工程的结算，对此本院推定尾部工程已施工完毕。20xx年4月1日，原告与俞、陆二人完成尾部工程价款的结算并把结算书送达被告，根据日常生活经验，原告与俞、陆二人对尾部工程价款的结算行为应视为原告对尾部工程质量的认可，被告在接受尾部工程结算书后，对工程质量未提出异议，而于同年6月将工程投入使用，原、被告双方虽未达成书面验收报告，但双方均以自己的实际行为认可了工程质量，故本院认定涉案工程已经竣工验收合格。综上，依照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：

被告慈溪市振成机械有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告宁波金阳钢结构有限公司建设工程价款218 897元。

本案案件受理费4 580元，由被告慈溪市振成机械有限公司负担，于本判决生效后七日内交纳本院。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知书后七日内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费。如银行汇款，收款人为宁波市财政税务局预算外资金，帐号：810060143738093001，开户银行：宁波市中国银行营业部。如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交，作自动放弃上诉处理。

机械施工合同模板(篇4)

甲方(签字)： 乙方(签字)

委托代理人：

年 月日

机械施工合同 第9篇

甲 方;(承租方)

乙 方：(出租方)

根据《^v^合同法》及有关法律，法规，甲乙双方经友好协商，就乙方自有起重机械设备租赁等有关事宜签定本合同，共同遵守执行。

第一条 乙方将其自有的下列机械设备租赁给甲方使用：

第二条 以上设备仅限于 ---工程使用，设备的交付与归还地点为甲方施工现场。

第三条没有乙方书面允许，甲方不得擅自拆卸，改装，转租和转借乙方设备，乙方设备上的标识与文字，是乙方设备的重要识别标志，甲方不得对设备上原有的标识或文字擅自损坏，更改，覆盖，粘贴等，否则乙方有权终止合同，甲方需赔偿乙方因此而引起的经济损失。

第四条 租赁期限：

从 201-_年 --月_-- 日至_ 201- 年_-- 月 -- 日止, 租赁期定为 - 个月，不足 - 个月租金按-个月计算。如需延期甲乙双方需协商，本合同延续。

第五条 租金及运输费用：

1. 租金：月租金为人民币 肆万陆仟元整 ( 46000 元) 由甲方负责。

2. 运输费：机械设备进出厂运输费 陆仟元整 (6000元)由甲方负责，乙方设备到达甲方工地后，甲方于当日付清乙方设备进出场费。在乙方收到甲方现金或银行底单传真件后开始组装，组装完毕后开始起租。如2天内不能支付甲方则每日按4%向乙方支付违约金。

第六条 费用结算：

1.费用每月结算一次。甲方应于乙方设备进场满月后支付月租赁费，不支付租金不予吊装。如甲方逾期5日未支付租赁费，则乙方有权停止使用，并终止合同。并向甲方收取5%违约金。

2.租金的计算为乙方设备到达甲方现场组装完毕之日起，至甲方使用完设备之日止。起租期以上，结算周期不足一个月的，则按天计算。按天计算标准为：按日历天数连续计算至甲方提出终止使用之日止。

3. 每月故障累计停机维修保养2天内不减租金。

4. 月租设备每月累计工作时间为300个小时，超时加班租金以小时累计结算，其计算标准为：月租金/30天/10小时。

第七条 甲方责任：

1. 有权对乙方设备和操作人员查验证件，有权对进入现场的乙方人员进行安全教育。

2. 施工现场的场地条件，吊装条件吊具，吊绳等，如需要夜间施工，必须做好照明工作。

3.吊装前，必须指派具有起重指挥资历证书的起重工指挥，在施工前做好安全工作，向设备操作人员详细交代施工和需要吊装构件的`重量，几何尺寸以及安全注意事项等，统一指挥信号，确保施工吊装安全。

4. 监督设备操作人员，按乙方要求做好每日对设备的检查保养工作，并免费负责操作人员现场食宿。

5. 甲方协助乙方租赁起重设备现场组装辅助吊机，乙方负责起重设备现场组装、分拆工作。

6. 负责机械设备所用的柴油。

7. 对乙方设备进行妥善的使用，保管。

8. 对乙方设备使用情况及操作司机的工作态度满意给预以客现评价和签证。

9. 按时支付乙方设备租金。

第八条 乙方责任：

1. 乙方提供给甲方起重设备性能可靠，运转正常，获得具有技术监督检测机构颁发的安全使用证，操作人员具有上岗资格证书。

2. 乙方配备该机操作人员 2 名，并承担其工资。

3. 操作人员必须服从甲方人员协调，调度和指挥，接受甲方人员的安全教育，服从甲方人员管理，遵守施工现场的有关规定。

4. 操作人员应遵守起重机械安全操作规程，不得违章作业。甲方人员如违章指挥或所吊物件及环境影响起重机械安全运行时，乙方人员可拒绝执行。

5.操作人员必须每日做好设备检查，保养工作，如发生故障，应积极组织人员抢修，尽快使机械设备恢复工作，如需要对机械设备进行修理或保养，则要提前与甲方协商，尽可能减少影响甲方工作。

6. 负责机械设备安装分解和调试工作，工作人员应服从甲方现场管理规定。

7. 负责机械设备除柴油外其它一切辅助油料。

8. 甲方不按时支付款项，则乙方有权收取违约金，并有权采取停机或提前终止合同措施。

第九条 附则及约定;

1. 为了保证安全，原则上不允许深夜作业。

2. 作业中如发生人身、机械设备事故，根据吊钩以上部分由乙方负责，吊钩以下部分由甲方负责的原则予以承担。

3. 甲乙双方应严格履行合同条款，如发生争议，双方应通过友好协商解决，若协商不能达成协议，任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。

4.合同未尽事宜，甲，乙双方可另行补充协议，补充协议格履行合同条款，如发生争议，双方应通过友好协商解决，若协商不能达成，任何一方可向对方所在地人民法院起诉。

5. 本合同一式二份，甲方持一份，乙方执一份，自甲，乙双方签字，盖章之日起生效。

6. 本合同传真件具有同等法律效应。

甲方：(盖章) 乙 方：(盖章)

联系人： 联系人：李兵

机械施工合同 第10篇

出租人(甲方)：

注册地址：

法定代表人：

承租人(乙方)：

联系地址：

负责人：

项目承包人(丙方)：

联系地址：

负责人：

根据《合同法》以及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙丙三方就有关建筑施工机械租用事宜协商一致，签订本合同。

第一条.租赁机械的品名、规格、数量、质量等。

(注：以上表格仅供参考，可以另行制作附表或者以详细文字说明。本合同所称的施工机械是指建筑施工现场使用的施工机械，如塔式起重机、施工升降机、各种移动式起重机、打桩机、挖掘机、混凝土搅拌机械等)。

第二条.租赁机械的交付使用、使用地点、使用方式或工作内容、以及进出场费用承担。

1.甲方承诺，按照本合同约定的时间或者乙方明确通知的时间，向乙方移交租赁机械，三方就交付机械的型号、规格、数量等共同进行验收并签署交接清单。

2.如有关法律法规或技术性规范要求须安装调试并检测合格方能投入使用的或者合同约定由甲方现场安装后才能投入使用的机械，安装调试合格之日为移交日。

3.租赁机械交付地点及使用地点为：

4.租赁机械的使用方式或者工作内容：

5.有关租赁机械的进出场费用的承担：

第三条.租赁期限

1、租赁期限...

机械施工合同 第11篇

甲方(承租方)：

乙方(出租方)：

依照《^v^合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

一、租赁机械名称、规格型号及数量：

二、承租施工地点：

三、租赁期限：从该机械设备进场天后计算租赁时间至甲方通知乙方报停为止。

四、租赁方式及费用，采用下列第种方式租赁。

1、按月包干制，每月租金(大写)：元，：元。

2、按天计算单价，每天租金(大写)：元，：元。以上租金包含设备操作人员工资及税金等费用。

五、费用结算及支付：租赁费用双方按月结算，具体付款方式为。

六、乙方责任

1、负责向甲方提供机械性能良好、运转正常、无安全隐患的机械设备。

2、负责向甲方提供租赁设备的相关资料(包括使用说明书、操作规程、装配图纸)、基础施工图纸、地脚预埋件等，以书面形式向乙方提供装配及基础施工的各项要领，并在乙方需要时派人现场进行帮助和指导。

3、负责配备随车使用配件、备件及修理工具，保证设备的正常使用。

4、配备名持证上岗的熟练设备操作人员。

5、负责设备日常维护、故障修理。

七、甲方责任

1、按相关规程安排设备进行正常作业，不对设备违章指挥。

2、负责提供机械操作人员的住宿场所，其伙食由，费用由方承担。

3、安排时间由乙方操作人员对设备进行正常的维护和保养。

4、负责本合同其他条款约定的由甲方承担的责任。

八、设备进场、出场、安装、拆卸及验收双方责任及费用的约定：

九、设备维修

1、乙方应履行租赁设备的维修义务。包括设备在出租期间出现故障，在正常使用过程中出现的磨损及其他故障，日常维护(定期检查、上油等)。

2、设备发生故障，甲方应当天通知甲方，乙方应视情况对设备进行维修或更换，按月租赁的设备每月总维修保养时间不能超过三天，否则，超过时间按有效工作日(27天)标准扣减租赁费用。按天租赁的设备以实际使用时间结算费用。

3、设备发生故障，甲方通知乙方后次日内乙方未进行修理的，甲方可在

第三天安排设备修理事宜，相关费用由乙方承担。因条件所限甲方不具备修理条件，乙方未按甲要求时限进行修理或更换的，给甲方造成的相关损失由乙方承担。

十、安全责任

1、乙方应对操作人员进行必要的安全教育，以保证其按安全管理规定和操作规程操作机械设备，因操作人员违章操作所导致的相关责任由乙方承担。

2、甲方应按相关规定对设备进行合理调度、指挥，因违章指挥造成的损失由甲方承担。

3、乙方应提供性能完好的机械设备，因设备质量不合格造成的安全责任由乙方承担。

十、双方其他约定

十一、争议

双方在履行合同时发生争议，应协商和解或要求有关主管部门调解，和解或调解不成的，可向甲方所在人民法院起诉。

十二、合同生效

1、合同订立时间________年____月____日

2、合同订立地点：

3、双方约定本合同后生效。

4、本合同一式四份，双方各执两份，具有同样效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

机械施工合同 第12篇

承租方(甲方)：

出租方(乙方)：

身份证号码：

根据《^v^合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

一、租赁设备：

1、混凝土泵车

规格型号：52米数量：壹辆租金：万月.台

车辆要求：购买时间________年操作人员：两名

规格型号：56米数量：壹辆租金：万月.台

车辆要求：购买时间________年操作人工：两名

2、混凝土拖泵

规格型号：60c数量：壹台租金：元∕月.台

车辆要求：购买时间________年操作人员：一名

3、混凝土搅拌车

规格型号：12立方台数量4辆租金元∕月.台

车辆要求：购买时间________年操作人员：一名辆

二、工作时间约定：

所有机械必须保证每月27天的正常工作时间，3天维修检查时间，若维修时间每超一天，则租金扣一天(按27天计算)。

三、甲乙双方的责任：

1、合同履行期间，机械的附属油、维修、零配件等一切费用均由乙方负责承担。

2、乙方负责配备车辆驾驶员，并承担相应工资、生活费用等其它费用。

3、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全，由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿(保险赔偿金及为甲方赔偿)。

4、甲方必须按时向乙方结算租赁费用。

5、甲方负责租赁车辆的主油供应，并且承担操作员的住宿。

6、乙方车辆无条件服从甲方的调配、安排，甲方必须保证提供车辆安全施工条件。

7、租赁期间所有租赁车辆的安全事故责任、违章等均有乙方自行承担。

四、租期及费用结算方式：

1、租赁期限：租期年，从车辆进场签收开始计算租金。(车辆进场时间为：日)。

2、结算方式：每月底双方进行租金结算，次月号前甲方一次性将此笔租金的支付给乙方。剩余款项在所有车辆当年退场后3个工作日之内，甲方一次性支付给乙方。

五、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《^v^合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

六、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

机械施工合同 第13篇

甲方：__________________________

乙方：__________________________

根据《^v^经济合同法》及有关规定，为明确合同双方的权利、义务，经双方协商一致签订本合同：

一、工程概况：

1、工程名称：_______________________

2、施工地点：_______________________

3、机械规格和数量、费用：_______________________

二、机械施工、租用期限：

塔机安装完成后并由机械检测中心签发合格证及甲方使用日期起，至塔吊起拆卸退场为止，即甲方一周前书面通知为结算日期。办理施工时，乙方应向甲方提交机械设备和施工机具及配件的生产（制造）许可证、产品合格证和检测合格证明（复印件）；

合同签订后在____日乙方负责机械进场，安装及经有关部门签发合格证、挂牌。延期而造成甲方施工不便发生费用由乙方负责。

机械退场，甲方提前一周以书面形式通知乙方，乙方必须在____日拆卸退场，延期退场而发生费用由乙方负责。

甲方如需延期机械施工、租赁的，甲方提前一周书面通知乙方。

三、乙方提供机械必须符合上表中要求。

1、机械进出场费用，含乙方负责机械进出场费、顶升、所有护墙设施、护墙安装、拆除费及经有关部门签发合格、挂牌和退场拆卸运输等等相关费用，并符合文明施工要求。

2、机械每月租金含每台机配驾驶员的人工工资，塔机操作时间必须保证甲方的施工生产要求随叫随到。操作人员必须持证上岗，驾驶员的工资由甲方发放，但在其每月租金内扣除。不服从管理的，甲方有权要求乙方立即更换人员，并派修理人员住现场。

3、塔机基础部分施工，予埋地脚螺栓、墙面埋件，乙方提供相关图纸和施工具体方案，甲方按要求施工，并有乙方现场管理验收认可，乙方承担责任。

4、乙方必须提供给甲方有关的证件及施工方案，并承担相应的责任。

5、乙方的机械操作人员，甲方提供住宿、吃饭等生活条件，但必须执行甲方的各项规章制度，服从现场管理人员指挥。餐费由机操工自理；

6、平时有关部门的检查，塔机必须符合验收要求，一旦须整改，乙方必须派人在____小时内进行整改完毕，乙方负责其费用。

四、机械设备的使用、修理和保养：

1、机械设备的使用、修理和保养由乙方负责，并承担全部费用。如因甲方原因造成机械故障，其费用由甲方承担；

2、乙方必须对机械进行全面大修和保养后方可进场，若机械设备发生故障，乙方必须在____小时内修复，达到正常施工，超_____小时扣当日台班，如超过____小时没有恢复工作，则扣除停机日双倍的租赁费；

3、甲方使用完后如以后仍需继续使用，甲方有优先租用该机的权利，双方以书面形式确立后，乙方应无条件服从。

4、塔机机操工必须持证上岗，进入工地工作，由甲方负责安全生产管理，安排作休，严格遵守工地各项规章制度，严禁违章作业。每天确保连续作业____小时工作，____小时以外随叫随到随时服务；

五、安全施工：

1、乙方需按安全规程进行操作，如违规操作造成事故的，其责任和因此发生的相关费用均有乙方负责；

2、甲方负责施工现场的安全设施的围护、搭设。

3、乙方施工须设立安全警戒线，按安全规程进行施工。在装拆设备时，如因自身安全措施不力而造成事故，责任和损失由乙方承担；

4、发生伤害事故，甲方为抢救提供必要的条件，发生费用由事故责任方承担；

六、付款及结算方式：

1、乙方机械设备进场安装完成后，并经有关部门验收合格挂牌后（建委合格证），甲方付进场费____元，其余款项待乙方退场时甲方提前一周书面通知，并付清所有租金及进出场费；

2、塔吊安装检测合格使用后第三月开始支付租金，下月开始逐月支付塔吊租赁费，依次类推，先用后付。

3、租赁费按月计算，超过一个月按实际天数计算。租用期间的工作日连续计算（包括节假日）。但遇春节放假扣除_____天租费。

七、违约责任：

1、未经双方同意任何一方不得中途变更或解除合同。违约方按“经济合同法”的有关条款处理。

2、解决合同纠纷的方式：双方应本着互谅互让的姿态，积极配合，尽可能避免各项纠纷；若合同执行过程中，出现双方无法解决的纠纷时，可向甲乙双方签订合同所在地法院提出诉讼或申请仲裁。

3、本合同未尽事宜，一律按经济合同法的有关规定同等有效，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，签字盖章后生效，合同期满后自然失效。

甲方：_______________________乙方：_______________________

法人委托人：_______________________法人委托人：_______________________

机械施工合同 第14篇

承租方（甲方）：_____

出租方（乙方）：_____

身份证号码：_____

根据《^v^合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

一、租赁设备：_____

1、混凝土泵车

规格型号：52米数量：壹辆租金：_____万月。_____台

车辆要求：购买时间________年操作人员：两名

规格型号：56米数量：壹辆租金：_____万月。台

车辆要求：购买时间________年操作人工：两名

2、混凝土拖泵

规格型号：60C数量：壹台租金：_____元∕月。_____台

车辆要求：购买时间________年操作人员：一名

3、混凝土搅拌车

规格型号：12立方台数量4辆租金元∕月。_____台

车辆要求：购买时间________年操作人员：一名辆

二、工作时间约定：

所有机械必须保证每月27天的正常工作时间，3天维修检查时间，若维修时间每超一天，则租金扣一天（按27天计算）。

三、甲乙双方的责任：

1、合同履行期间，机械的附属油、维修、零配件等一切费用均由乙方负责承担。

2、乙方负责配备车辆驾驶员，并承担相应工资、生活费用等其它费用。

3、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全，由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿（保险赔偿金及为甲方赔偿）。

4、甲方必须按时向乙方结算租赁费用。

5、甲方负责租赁车辆的主油供应，并且承担操作员的住宿。

6、乙方车辆无条件服从甲方的调配、安排，甲方必须保证提供车辆安全施工条件。

7、租赁期间所有租赁车辆的安全事故责任、违章等均有乙方自行承担。

四、租期及费用结算方式：

1、租赁期限：租期年，从车辆进场签收开始计算租金。（车辆进场时间为：_____日）。

2、结算方式：每月底双方进行租金结算，次月号前甲方一次性将此笔租金的支付给乙方。剩余款项在所有车辆当年退场后3个工作日之内，甲方一次性支付给乙方。

五、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《^v^合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

六、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

定代表人（签字）：_________

________年____月____日

________年____月____日

机械施工合同 第15篇

承租单位(甲方)平湖市第一建筑工程有限责任公司 出租单位(乙方) 平湖市明春建筑机械修造厂

根据《^v^经济合同法》及有关规定，为明确合同双方的权利、义务，经双方协商一致签订本合同：

一、工程概况：

1、工程名称：碧水云天一标段8#9#18#房

2、施工地点：城南路 如意路口

3、机械规格和数量、费用如下：

二、机械施工、租用期限：

塔机安装完成后并由机械检测中心签发合格证及甲方使用日期起，至塔吊起拆卸退场为止，即甲方一周前书面通知为结算日期。办理施工时，乙方应向甲方提交机械设备和施工机具及配件的生产(制造)许可证、产品合格证和检测合格证明(复印件);合同签订后在 10 日乙方负责机械进场，安装及经有关部门签发合格证、挂牌。延期而造成甲方施工不便发生费用由乙方负责。机械退场，甲方提前一周以书面形式通知乙方，乙方必须在5日拆卸退场，延期退场而发生费用由乙方负责。甲方如需延期机械施工、租赁的，甲方提前一周书面通知乙方。

三、乙方提供机械必须符合上表中要求。

1、机械进出场费用，含乙方负责机械进出场费、顶升、所有护墙设施、护墙安装、拆除费及经有关部门签发合格、挂牌和退场拆卸运输等等相关费用，并符合文明施工要求。

2、机械每月租金含每台机配驾驶员的人工工资，塔机操作时间必须保证甲方的施工生产要求随叫随到。操作人员必须持证上岗，驾驶员的工资由甲方发放，但在其每月租金内扣除。不服从管理的，甲方有权要求乙方立即更换人员，并派修理人员住现场。

3、塔机基础部分施工，予埋地脚螺栓、墙面埋件，乙方提供相关图纸和施工具体方案，甲方按要求施工，并有乙方现场管理验收认可，乙方承担责任。

4、乙方必须提供给甲方有关的证件及施工方案，并承担相应的责任。

5、乙方的机械操作人员，甲方提供住宿、吃饭等生活条件，但必须执行甲方的各 项规章制度，服从现场管理人员指挥。餐费由机操工自理;

6、平时有关部门的检查，塔机必须符合验收要求，一旦须整改，乙方必须派人在12小时内进行整改完毕，乙方负责其费用。

四、机械设备的使用、修理和保养：

1、机械设备的使用、修理和保养由乙方负责，并承担全部费用。如因甲方原因造成机械故障，其费用由甲方承担;

2、乙方必须对机械进行全面大修和保养后方可进场，若机械设备发生故障，乙方必须在6小时内修复，达到正常施工，超12小时扣当日台班，如超过24小时没有恢复工作，则扣除停机日双倍的租赁费;

3、甲方使用完后如以后仍需继续使用，甲方有优先租用该机的权利，双方以书面形式确立后，乙方应无条件服从。

4、塔机机操工必须持证上岗，进入工地工作，由甲方负责安全生产管理，安排作休，严格遵守工地各项规章制度，严禁违章作业。每天确保连续作业15小时工作，15小时以外随叫随到随时服务;

五、安全施工：

1、乙方需按安全规程进行操作，如违规操作造成事故的，其责任和因此发生的相关费用均有乙方负责;

2、甲方负责施工现场的安全设施的围护、搭设。

3、乙方施工须设立安全警戒线，按安全规程进行施工。在装拆设备时，如因自身安全措施不力而造成事故，责任和损失由乙方承担;

4、发生伤害事故，甲方为抢救提供必要的条件，发生费用由事故责任方承担;

六、付款及结算方式：

1、乙方机械设备进场安装完成后，并经有关部门验收合格挂牌后(建委合格证)，甲方付进场费12500元，其余款项待乙方退场时甲方提前一周书面通知，并付清所有租金及进出场费;

2、塔吊安装检测合格使用后第三月开始支付租金，下月开始逐月支付塔吊租赁费，依次类推，先用后付。

3、租赁费按月计算，超过一个月按实际天数计算。租用期间的工作日连续计算(包括节假日)。但遇春节放假扣除贰拾天租费。

七、违约责任：

1、未经双方同意任何一方不得中途变更或解除合同。违约方按“经济合同法”的有关条款处理。

2、解决合同纠纷的方式：双方应本着互谅互让的姿态，积极配合，尽可能避免各项纠纷;若合同执行过程中，出现双方无法解决的纠纷时，可向甲乙双方签订合同所在地法院提出诉讼或申请仲裁。

3、本合同未尽事宜，一律按经济合同法的有关规定同等有效，本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，签字盖章后生效，合同期满后自然失效。

乙 方：

甲 方：

法人委托人： 法人委托人：

机械施工合同 第16篇

出租方：_______________签订地点：_______________

承租方：_______________签订时间：_______________

根据^v^^v^民法典^v^的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租房的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：租赁机械情况表：

第二条：本合同自出租方设备经承租方验收合格，准许入场之日起生效。

第三条：租金的计量及支付方式;

1.所租机械按台班计算的由项目部机械员，领工员正确及时签认台班月度汇总。

由项目经理签认后。报公司备案登帐。

2.按_____元/立方米，_____元/车的也如上办理。

3.结算支付方式：施工完成，汇总签认单，制作结算单，经项目经理，公司材料设备部主管人员签认后生效，支付租金。

第四条：租赁机械的手续，验收方法及使用地点。

1、出租方应是承租方合格分供方之列的，具有相关资质，手续齐全可靠的单位。

2、出租方应提供性能优良、完好的、符合环保法规的机械设备，保证设备能够高效、及时地用于施工。

设备进场应有承租方验收，并签认进场设备检查表。设备检查合格后方可使用。

3、出租方应派有操作证的合法司机，驾驶安全防护装置齐全的设备进场操作。

4、使用地点：_______________。

第五条：租赁机械的保管与维修：

1、承租方应在施工现场提供设备的停放场地，并负责现场的安全保卫。

2、出租方应按承租方提供的停置场地放置设备，并配合承租方做好安全保卫工作。

3、设备的维修、保养全部由出租方负责，设备维修期间不计台班。

第六条：本合同解除的条件：

1、承租方告知出租方设备清退，本合同自动解除。

2、工程结束本合同自动解除。

第七条：双方的责任及违约：

一、出租方的责任及违约：

1、应是承租合格供方的单位，如违约责任自负。

2、应派遣有操作证的合法司机操作设备，如违约责任自负。

3、应按承租方施工交底和指挥操作施工，如违约责任自负。

4、应按承租方提供的地点停放设备，自行管理，丢失损坏等责任自负。

5、应严格遵守交通安全法律法规，严格遵守承租方现场的各项规章制度，发生违规违章现象责任自负。

6、由司机造成的现场安全事故，责任自负。

二、承租方的责任及违约：

1、应认真做好设备进场检查，对安全装置不全及没有操作证的应严格把关不准进场。

2、应结合有关施工标准，现场条件，地上地下障碍物用文字向承租方做施工交底。

3、应提供设备停置地点。

4、应定期对设备进行安全检查，对安全装置失灵及没有合法操作证的设备应及时清退。

第八条：在本合同履行过程中，发生内容变更，经双方洽商协商一致，做好记录。

第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商，^v^门协商解决，协调不成按下列第_____种方法解决。

一、提交__________仲裁委员会仲裁。

二、依法向__________人民法院起诉。

第十条：其他约定事项：_______________

第十一条：本合同一式三份，双方各执一份，公司一份。

承租方：_______________(签章)出租方：_______________(签章)

经办人：_______________(签名)代表人：_______________(签名)

____年_____月_____日______年_____月_____日

机械施工合同 第17篇

出租人(甲方)：

注册地址：

法定代表人：

承租人(乙方)：

联系地址：

负责人：

项目承包人(丙方)：

联系地址：

负责人：

根据《合同法》以及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙丙三方就有关建筑施工机械租用事宜协商一致，签订本合同。

第一条.租赁机械的品名、规格、数量、质量等。

(注：以上表格仅供参考，可以另行制作附表或者以详细文字说明。本合同所称的施工机械是指建筑施工现场使用的施工机械，如塔式起重机、施工升降机、各种移动式起重机、打桩机、挖掘机、混凝土搅拌机械等)。

第二条.租赁机械的交付使用、使用地点、使用方式或工作内容、以及进出场费用承担。

1.甲方承诺，按照本合同约定的时间或者乙方明确通知的时间，向乙方移交租赁机械，三方就交付机械的型号、规格、数量等共同进行验收并签署交接清单。

2.如有关法律法规或技术性规范要求须安装调试并检测合格方能投入使用的或者合同约定由甲方现场安装后才能投入使用的机械，安装调试合格之日为移交日。

3.租赁机械交付地点及使用地点为：

4.租赁机械的使用方式或者工作内容：

5.有关租赁机械的进出场费用的承担：

第三条.租赁期限

1、租赁期限： 。

2.如因工程需要延长租期，三方应在合同届满前 日内，续签合同。

3.租赁期满，乙方继续使用租赁机械，甲方没有提出异议的，原租赁合同继续有效，租赁期限视为不定期。

第四条.租金计算及支付

1.三方同意按照下列第 种方式计算租金：

(1)按月计算：机械名称： ，每台租金人民币 元每月，不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算(可另列附件)。

(2)按台班计算：机械每天工作 小时，按一个机械台班计算，每台班租金为 元，每月 日前由三方确认上月实际工作台班数量(可另列附件)。

(3)其他方式 。

2.预计租金总额： 元，大写： 。

3.支付期限： 。

4.结算方式： 。

5.租金计算起止时间： 。

6.若因为建设单位未能及时向乙方支付工程进度款，或者因为其他原因引起乙方资金周转困难，从而使乙方不能按照上述约定正常支付租赁费，甲方须给予理解和配合，不得据此向乙方提出停工和索赔，影响乙方正常的施工生产。

7.在乙方付款的同时，甲方必须开具真实有效的税务发票，否则乙方有权拒绝付款或者扣除与国家税金等额以上的费用。

第五条.三方的权利义务

1.甲方的权利义务

(1)甲方应按合同约定向乙方提供机械设备，并按照法律法规规定提供出租机械的生产厂家、生产许可证或产品合格证等文件;甲方应向乙方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项及其他必要的技术资料或技术说明。

(2)租赁机械由甲方负责操作与维护。操作维护方应按机械运营、操作的规定，并需配备符合国家或地方相关规定上岗条件的操作、维护人员;甲方派出的随机操作人员必须持证上岗，服从乙方管理，遵守乙方各项规章制度;有关操作人员的工作报酬已经计算在租金内。

(3)因故障造成租赁机械无法正常运行，甲方应当自接到通知时起 小时内到达现场维修。甲方自接到维修通知起 日内未能修复的，自第 日起免收租金直至恢复运营日止。租赁期间，租赁物的维修及相关费用全部由出租人承担。

2.乙方的权利义务

(1)乙方应为甲方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利。

(2)乙方应协助甲方派出的操作人员负责承租机械在施工现场的看护及保证设备的安全，如因乙方原因造成设备毁损灭失的，应向甲方赔偿。

3.丙方的权利义务

乙方的义务由丙方承担。

第六条.违约责任

1.甲方的违约责任

(1)甲方没有提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号、规格和质量与合同约定的不符，经乙方书面催告仍不能按时履行或提供的替代机械达不到乙方要求，导致合同无法履行的，乙方可以解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。

(2)甲方未按合同约定日期提供机械设备的，每逾期一日应按照 元/台的标准向乙方支付违约金(可另列附件)。逾期满 日的，视为根本性违约，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。

(3)因甲方原因导致机械毁损灭失的，乙方有权解除合同或要求甲方更换同等型号、性能的机械，并就造成的损失要求甲方赔偿。

(4)甲方维修机械，每月累计不得超过 小时的维修时间，如有超过的，超过的时间按时扣除租赁费，如影响乙方项目正常施工的，甲方应当承担赔偿责任。

(5)由于甲方原因引起的一切安全事故及质量问题均由甲方负责处理和承担一切法律经济责任; 在租赁机械进出场、装卸及运输过程中发生意外伤害等事故的，责任由甲方自负。

(6)如甲方(含甲方派出的机械操作人员、维修维护人员)偷盗乙方工地财物的，除作价赔偿外，发现一次处罚5000元以上，由乙方直接从结算租金中扣除。

(7)其他 。

2.乙方违约责任

(1)乙方未按合同约定支付租金的，应按照逾期支付价款乘以银行同期贷款利率向甲方支付违约金，若因建设单位未按照约定支付工程款的除外。

(2)因乙方原因致使机械受到损毁的，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失。

(3)乙方未经甲方书面同意擅自将承租机械转租的，甲方可以解除合同并要求乙方赔偿损失。

(4)甲方知晓，丙方和乙方已经签订了内部承包协议，由丙方对本合同涉及的工程项目实行内部承包责任制，丙方在乙方委托授权的范围内行使乙方权力。为此，甲方承认，本合同中属于乙方应承担的各项责任和义务实际应当由丙方承担，丙方自愿承担本合同中属于乙方应当承担的各项责任和义务。

(5)其他 。

第七条.其他事项

1.在租赁期间，如甲方将租赁机械转让或者抵押给第三人的，应当事先通知乙方，甲方对租赁机械的转让或者抵押等行为不得影响乙方的正常施工。

2.在租赁期间，因不可知因素导致租赁机械停止使用的，则此期间的租赁费用为零，具体期限由乙方的书面通知为准。

3.甲乙丙三方可以就租赁机械的安装、拆卸操作、升节等技术服务内容，另行协商订立补充条款或另行订立合同。

4.本合同文本未尽事项，三方当事人可根据实际情况另行签订补充协议。

5.三方认为需要约定的其他事项：

第八条.合同争议的解决

三方因本合同发生争议的，首先应当协商解决，协商不成的，按三方约定向乙方住所地人民法院起诉。

第九条.本合同一式 份，经甲乙丙三方授权代表签字盖章即生效。

甲方：(签章) 乙方：(签章) 丙方：(签章)

授权代表： 授权代表： 授权代表：

日期： 日期： 日期：

机械施工合同 第18篇

甲方：

乙方：

为了优质、高效的完成 工程的建设任务，根据《^v^合同法》和《^v^劳动法》及项目的建设要求，明确双方的权利义务关系，甲乙双方本着平等、互利的原则，经过认真研究和协商签订本合同以便共同遵守。

一、 工作内容、工期、项目单价、质量标准

1、工程名称及工程内容：

2、工程位置：

3、施工工期： 日

4、工程细目及单价：

名称：改路挖运土方 单位：xx m3 （天然密实体积） 单价： 6、74元/m3（含税） 内容： 清表、开辟工作面、挖土、装车、运输、卸至指定工作面、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等 名称：改路利用土方 单位：xx m3 （压实体积） 单价： 4、3元/m3（含税） 内容： 清表、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及养护等 名称：改路回填砂砾（参照图纸）单位： xxm3 （压实体积）单价：45、35元/m3（含税）内容： 清表、修便道、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等。

工程数量以实际完成、验收合格为准，甲方与乙方每月核算工程量，如有遗漏，无特殊情况不予补充。

双方签字认可的工程任务验收单和结算单是双方最终结算的依据，除此之外不得另行结算工程价款。乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工，已计入相应单价不再另外计量。

5、质量标准：

（1） 本合同的工程内容均要求达到优良工程，各项技术指标合格率100%。 检验方法：按照《质量检验评定标准》、施工规范及业主招标文件要求的技术规范和本标段监理工程师认可等办法。

（2） 施工工艺及方法：施工工艺和方法采用部颁规范和规程以及本标段监理工程师认可的其他工艺和方法。

二、 材料机具的使用和机械调配

1、 施工中所需的机械设备由乙方自行配置，但必须满足甲方施工要求。

2、 施工中所需的油料、水、电等消耗费用均由乙方承担。

三、 结算及付款

1、 乙方全部工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后，按实际完成数量予以结算。

2、 根据乙方每月所完工程量，经甲方、监理、业主验收合格后，甲方按业主拨款情况支付乙方工程费。

3、 接到甲方计量通知后，乙方每期按甲方的工程验收办法填写申请验收单。经甲方工程验收小组验收合格交由合同部给予计量，合同部根据实际计量工程量和合同单价扣除各项费用后出具工程任务结算单。甲方计量款到户后，乙方根据结算金额上报用款计划交由财务部审核，核查无误后3日内由甲方负责给乙方拨付。

4、 乙方负责施工过程中原材料税费（砂砾及油料）以及机械使用产生的税费，并提供相应的足额^v^；否则，项目部将按实际发生额的对应税率予以扣除。

5、 对于工程变更部分，经业主审核确认后，甲方根据实际情况对乙方进行结算。

6、 为保证农民工工资及当地欠款清还，每次拨款时，由乙方向甲方提供费用使用计划，经甲方审核同意后，由甲方代付。

四、双方权利与义务：

甲方权利与义务：

1、对乙方进行技术交底，提供施工图纸、相关的施工方案、施工技术规范、质量检验标准等。

2、有权对乙方施工项目的质量、进度、安全等进行全方位的检查、验收和评定。

3、甲方有权对乙方不符合规范要求的行为和项目进行处罚。技术质检部实行一票否决权，对乙方有质量问题的工程有权勒令其返工，如返工不彻底停止当月计量支付，直到能达到质量要求，其间一切损失及工期延误由乙方负责。

4、如因甲方或自然灾害原因，工期顺延；若乙方原因造成没有按规定的工期完工，甲方有权按一定比例予以罚款，并就具体情况扣除乙方机械费重新安排其他机械进行施工，剩余部分工程量按其合同单价的110%予以扣除。

5 、对于乙方不听指挥的操作人员，甲方有权清除出工地。

乙方权利与义务：

1、服从甲方的领导，严格按照甲方提供的图纸、质量要求、安全要求等进行标准化、规范化、程序化施工，所施工项目必须达优良工程。

2、由于不按规范施工，造成质量不符合规定标准和设计要求的，其返工费用及延误工期损失由乙方全部承担。

3、施工中发生的工程变更，或重大地质变更乙方应在甲方确定施工方案和核实工程量后，无条件服从施工，施工单价仍为原单价或以甲乙双方协商的单价为准。

4、保证施工期间，参与本工程的机械设备能满足甲方工期要求，否则甲方有权中止合同，并要求乙方赔偿损失。

5、保证不雇用童工，不使用有犯罪嫌疑、传染病及其他危害公众利益的操作人员。

6、甲乙双方在工程任务验收单和结算单上签字生效后，乙方保证不借任何理由要求甲方给予增加费用。

7、乙方必须保证机械的正常使用，设备的维修保养均由乙方自行承担。

8、乙方同当地发生的一切经济往来（房租费、食宿费、施工过程中所消耗的费用等）由乙方自行承担，若发生经济纠纷，甲方有权从给乙方拨付的工程款中扣除其所欠当地费用，代扣费为所欠费用的110%，10%作为代扣办公费。

9、施工中乙方不得以任何理由、借口停工、罢 工，如有发生，甲方有权解除合同或对乙方降低10%单价进行经济处罚。

10、乙方撤离工地前，必须清理完与当地的所有经济纠纷，以当地村委出具的证明为依据。

五、文明施工、安全生产

1、甲乙双方都必须加强安全施工管理，增强安全意识，建立各种安全制度，危险作业区设立安全防护措施，并设危险标志，乙方每个作业班组必须设置一名专职安全员，负责施工安全。

2、乙方必须对所管理的材料、设备、车辆等做到有专人负责，在施工中，如因乙方违犯操作规程造成人员伤亡事故或设施损坏、丢失等情况所造成的后果，一律由乙方负担，甲方概不负责。

3、乙方使用的操作人员应主动到施工路段当地的派出所备案，所有人员应遵纪守法，如有违法乱纪者或与当地群众发生的切纠纷，其后果均由乙方自负。

4、乙方必须服从甲方正当的安全管理、指导、检查，如若违反安全规程，甲方有权对乙方进行停工整顿。

5、乙方机械的操作员必须具有熟练的操作技能，有合法的驾驶执照及相关操作证，在施工过程中，由此责任事故造成的损失由乙方自己负担。

六、环境保护

甲乙双方必须加强环境保护意识，严格执行国家、地方政府颁布的有关环境保护，水土保持的法律、法规，加强生态环境保护、水资源保护，大气环境保护。做到废弃杂物分类堆放，不随意污染水及空气，降低噪音，同时力行节约，严禁浪费。

七、争议的解决：

本合同再履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可在甲方注册地法院解决。

八、本合同一式三份，甲方二份乙方一份。

九、未经事宜，由甲乙双方另行协商签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

十、合同经甲乙双方签字盖章后生效；合同自甲乙双方在工程数量验收单及结算单上签字生效认可后自行失效。

甲方：

乙方：

日期：

机械施工合同 第19篇

甲方(发包人)： (以下简称甲方)

乙方(承包人)： (以下简称乙方)

依照《^v^合同法》以及相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方经协商就乙方提供工程施工机械承包甲方发包工程的相关事宜达成协议如下：

第一条 施工内容、使用地点 施工内容： 使用地点： 拟定施工期限：自开工至施工任务完工

第二条 施工机械及工程款计算与支付

一、机械设备

二、工程款计算方式说明

本合同为固定总价合同，合同总额为 元(大写： )。乙方不得以任何理由要求变更调整。

三、支付方式

甲方以工程开工日为起算日，完成甲方要求的全部工程量后，一次性支付工程款。 第三条 机械设备的使用和管理

一、乙方应当按照合同约定的时间、地点，按甲方的书面通知将工程所需的机械运送至本项目施工现场。

二、甲方应就乙方提供机械的型号、规格、附件、数量、质量等与乙方共同进行验收并签署书面的确认书。必须进行安装、检验、检测合格后方可投入使用的机械设备，由乙方组织法定检验检测机构检测合格之日视为乙方机械设备进场日期。

三、机械设备的安装、拆卸与检验检测由乙方组织具备相应资质的安装、拆卸和检验检测的单位进行，所发牛的费用由乙方负担。

四、甲方除承担本合同约定的工程款外，其余因机械设备运输、使用、施工而发生的伞部费用均由乙方承担，前述费用包括但不限于机械的运输费、维修养护费、燃料费、操作人员的工资报酬、保险费等。

五、机械设备由乙方负责管理。工程施工特种作业人员，应当符合《工程施工特种作业人员规定》的条件，持证上岗。乙方也可委托具备相应资质的专业公司承担机械设备管理，受托方行为视为乙方行为。乙方应提供机械设备管理的资料，满足施工项目受检需要。

六、因故障造成机械无法正常运行，乙方应及时进行维修。甲方按照当班次机械设备的实际运转时间或实际完成的工程量向乙方出具相关的工程签证单。

七、机械设备发生事故或未遂恶性事故时，乙方应及时组织抢险，防止事态扩大，保护现场，并报告甲方和有关部门，听候处理。因以下情况而导致的经济损失及全部责任均由乙方承担：

1、属于乙方使用不当或者现场安全措施不当所发生的事故;

2、属于违章操作或违章指挥发生的事故;

3、属于机械设备制造质量、机械设备技术状况不良、机械设备发生故障，安全装置失效所发生的事故;

4、其他非因甲方原因造成的事故。 第四条 双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权按照该项目的施工进度和管理要求对乙方的工程机械进行统筹安排，包括机械的数量安排、组合安排、工作时间安排、工程配合安排等。

2、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械设备。

3、若因乙方机械出现故障无法使用的，甲方有权要求乙方更换同等型号、性能的机械;乙方不能履行前述义务时，甲方有权单方解除本合同。

4、甲方应当按照合同约定的时间、方式和金额向乙方出具有关工程签证单并支付合同价款。

5、甲方应当为乙方提供机械进出场、维护作业、工作操作的协助和便利。

二、乙方的权利和义务

l、乙方应当按照约定的时间、地点向甲方提供约定的合格机械设备。乙方应当向甲方提供机械设备生产厂家的生产许可证、产品合格证等文件，需要到相关部门备案的，乙方应当提供和办理备案手续。

2、乙方应当向甲方提供机械的使用环境、安全使用条件、操作维护注意事项等必要的技术资料、说明及随机配件清单。

3、乙方应当提供技术保障，承担机械在施工期间的维修保养义务。

4、乙方派出随机操作人员必须持证上岗，服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度。

5、乙方有权按照合同约定收取合同价款。

第五条 违约责任

任何一方不履行或者不适当履行合同义务，应当承担违约责任，向对方支付违约金;给对方造成损失的，应当赔偿损失。

一、甲方违约责任：

甲方未按合同约定支付工程款时，每逾期一日，须按应付款额的万分之二向乙方支付违约金;甲方逾期三个月仍未清偿时，乙方有权单方解除本合同并要求甲方支付违约金并损失赔偿。

二、乙方违约责任：

1、乙方未按合同的约定向甲方提供机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，经甲书面告知仍不能按时履行或达不到甲方要求导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金并赔偿损失。

2、乙方未按合同约定日期提供机械设备的，每逾期一天，须向甲方支付违约金20xx元并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失;乙方逾期超过5日的，甲方有权解除合同。

3、因乙方机械设备故障、违章作业或因乙方违反了本合同第三条第七项的约定且将可能导致甲方工程延误时，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退场并赔偿甲方的经济损失。

4、除本条前三项约定外，乙方违反本合同其他义务而导致甲方因此遭受经济损失时，乙方应全额赔偿甲方的经济损失并按该损失额的百分之三十向甲方承担违约责任。

5、乙方与甲方订立本合同后，乙方有义务自行协调项目所在地的四邻关系、周边关系、村民关系，自行排除一切第三方的阻挠或干扰;若乙方无法履行以上承诺而导致甲方无法正常施工时，甲方有权单方解除本合同且不需向乙方承担任何违约责任或经济损失。

第六条 不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

第七条 解决争议的方式

本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。

第八条 合同的生效及其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共_4_页，一式_贰_份，具有同等法律效力，其中甲方 壹 份，乙方 壹 份。

2、小合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

3、本合同附表系双方确认工程量及结算的格式文件，双方应按附表文件履行相关合同义务。

4、同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

机械施工合同 第20篇

甲方：

乙方：

甲、 乙双方根据《^v^合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承租机械设备特签订本合同。

一、 租赁设备数量及单价

本协议单价为固定单价，无论任何原因以后均不作调整。该单价中包括乙方的机械租赁费、税金、利润及协议明示或暗示的一切风险及费用。

二、租赁期限

自20xx年2月27日起进场至甲方工程不需要为止，若乙方不能按本协议进场时间进场，则按实际进场日期起算租赁费。

三、甲乙双方的责任与义务

(一)、甲方的责任与义务

1、配备专人对租赁的机械进行管理调度。

2、提供给乙方驾驶人员食宿。

3、负责制订有关的规章制度，督促乙方认真执行。

4、负责安排、协调乙方机械进行作业。

5、有支付给乙方设备租赁费用的义务。

6、租赁机械的主油由甲方负责。

(二)、乙方的责任与义务

1、服从甲方的管理，严格执行甲方的规章制度。

2、负责机械设备的日常保养，承担修理费、配件、副油及其他易损材料费。

3、负责司机的日常管理及驾驶人员的工资、奖金、及其他福利待遇费用的支付。

4、负责乙方驾驶人员医疗保险，工伤保险费。

5、为保证甲方可以正常使用机械，乙方必须给所出租机械配备双班司机，保证随叫随到，以满足甲方施工需要。

6、为保证施工机械作业安全，乙方驾驶人员必须持证上岗，按操作规程进行机械作业，不得违章操作。如乙方机械在作业过程中发生安全事故，由乙方承担全部安全事故责任和费用，甲方不承担任何责任和费用。

7、机械的进出场调遣费由乙方自负。

8、为了维护地方稳定和安全，乙方的驾驶人员不得滋事扰民，不准喝酒，不准赌博、不准打架斗殴，若乙方人员不遵守纪律造成违法乱纪等责任事故时，由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。

9、为了维护甲方的利益，乙方驾驶人员不准在租赁期内驾驶机械干私活、倒卖油料，若发生此类现象，经甲方管理人员发现一次，甲方有权解除合同，并对前期所有租赁费不予结算支付。

四、结算及支付方式

结算方式：每月20日进行当月结算，每月机械有3天的维修时间，若维修时间超过3天，则根据本协议单价按实际使用天数结算。支付方式：每月结算后支付给乙方当月租赁费的70%，剩余30%待租赁结束后支付给乙方，甲方支付时，乙方必须按照国家税法完善财务手续，给甲方提供足额的国家正式发票或由甲方代扣代缴税费。

五、违约责任

本协议为双方共同协商签订，双方必须共同遵守，任何一方不得随意更改或解除，在未征得甲方同意的情况下，乙方不履行合同条款或单方面解除合同，视乙方为根本性违约，甲方有权不予结算，并要赔偿给甲方造成的经济损失。

六、其他

1、乙方出租给甲方的机械进场后，乙方不得随意调出或调换，如遇特殊情况，须告知甲方，由双方共同协商解决。

2、乙方自负赢亏，由于乙方管理不善出现亏损时，甲方概不负责。

3、办理结算支付时必须是协议签订人或其书面授权的委托代理人，其他人员一律不得办理。

七、协议的生效与解除

本协议共一式三份，甲方持两份、乙方持一份，本协议自签订之日起生效，至甲方付清租赁费后自行失效。

甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________

机械施工合同 第21篇

出租方（甲方）： 罗金楼先生

承租方（乙方）： 广东省电白县第三建筑工程公司

根据《^v^合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

一、设备的使用地点及工程情况： 本设备用于东莞市天利中央花园项目部，地点位于东莞市南城区西平宏伟路9号 。

二、租赁设备概况

设备名称：施工压路机

规格型号：洛阳14t型

数量(台）：1台

随机人员(人数)：1人

租赁金额：11000元/每月

三、设备的所有权：

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任：

1、提供技术型良好的设备。

2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

五、乙方的基本职责：

1、为甲方机手提供食宿，其中伙食费每月按400元计算。

2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

六、结算方式及相关事宜：

1、开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。

2、结算方式：设备租赁费按包月计算,每月/月。本设备按月结算。如使用不足一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出部分按天计算(元/天)。

3、运费的承担：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

4、工作时间：每月工作时间不得超过300小时，超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

5、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。

6、设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过 元以上的部分由甲方承担，元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。

7、设备因故障造成的停工每月累计布超过3天（维修时累计12小时折合一天），若超出三天，则超出的天数不计租赁费。

8、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方的书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

八、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《^v^合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交工程所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

九、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章（合同章）之日起生效。

十、如本合同未加盖甲方合同章，则视为无效合同。

甲方（章）： 乙方（章）：

负责人： 负责人：

年月日 年月日

机械施工合同 第22篇

甲方：_________________身份证号：_________________籍贯：_________________

乙方：_________________身份证号：_________________籍贯：_________________

甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：_________________

一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%;甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。

二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。

三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。

四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。

五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。

七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。

九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。

十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。

项目合作协议双方签字生效：

甲方：_________________

乙方：_________________

合作协议签订时间：_________________

双方身份证复印件：_________________

机械施工合同 第23篇

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平和诚信的原则，甲方世博园国际馆及后面空地改造，需要工程机械和车辆进场施工，双方就工程机械和车辆事项协商一致，达成如下协议：

一、由乙方提供车辆和工程机械进行施工，所产生费用按小时计算。

二、乙方服务时间：以甲方通知进出场时间为准。

三、乙方服务内容：在施工现场听从甲方管理人员指挥施工。

四、结算方式：按工程进度支付总款的60%，工程完工后28天内付清余款。

单价：

一、以下单价由甲方提供挖机进出场拖车费，大型挖机单次600元/次，中小型挖机单次400元/次。

二、乙方服务价格：50装载机250元/小时，320大型挖机(挖土)350元/小时(破碎)450元/小时，312中型挖机(挖土)250元/小时，(破碎)350元/小时，小挖机190元/小时，小装载机200元/小时，环卫车100元/小时，双桥车工地内倒短70元/车。

三、以上单价均为乙方提供燃油。

四、如甲方需要临时工配合施工，每人100元/工日。

双方责任：

一、工程机械和车辆在工程施工期间由乙方负责维护和保养，以保证甲方施工的要求。

二、乙方必须听从甲方现场管理人员及技术人员的工作安排，以保证甲方的施工要求。

违约责任：

一、甲方不按约定支付款项，每逾期一天甲方应向乙方支付未付款的违约金，乙方有权利停工，造成所有损失由甲方负责。

二、乙方在甲方通知进场服务后2天内未进场服务，甲方有权解除合同，要求乙方支付5000元的违约金并赔偿损失。

三、一方擅自变更、解除合同应向另一方支付5000元的违约金，协商不成，一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。

一、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

二、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

机械施工合同 第24篇

出租方：(以下简称甲方)

承租方：(以下简称乙方)

根据《^v^合同法》的有关规定，为明确权利和义务关系，经双方协商一致，特签定如下合同：

一、现因承租方施工需要，向出租方租赁大型施工机械，安装高度米，安装地点

二、租赁期限，从预计租赁使用至。

三、租赁费结算

1、机械进、退场费由承租方负责。

2、凡出租方提供的脚具吊、铲车、人员等费用(简称拆装费)，应向承租方收取金额元。

3、超出标准

4、租金及付款方式：每月收取租金为元整，出租方应于每月5号前向承租方商量支付上月租金。

5、本合同经双方签订后，承租方应向出租方预付元，作为履行本合同定金。

6、上级机关或相关主管单位验收塔吊，资料有出租方负责，费用由承租方负担。

四、租金的发票由出租方公司开具正式发票。

五、合同双方权利和义务：

1、出租方有按月收取租赁费用的权利及调度权。

2、承租方在设备正常情况下，有安排机械人员作业的权利。

3、承租方应按期向出租方支付机械租赁费及操作工的工资。

六、其他的约定：

1、承租方应按出租方提供的图纸尺寸按时完成基础及机械附墙铁件的预埋，并提供基础砼试压单，质量检验合格证明，以便出租方实施安装及塔机验收。

2、自签订合同日起在____日内起进行安装，超过____日不进行安装的，承租方可以要求解除合同，出租方承担一切经济损失。

3、承租方应为出租方进场安装，拆卸机械提供方便，承租方应按要求对作业场地道路进行清理、修理、对妨碍拆装、作业的机械物应予拆除。

4、出租方配备二名操作人员，承租方应为出租方的操作人员安排食宿，并为租赁设备提供合格、匹配的润滑油，租赁机械在维修期间，出租方不承担其他费用损失。机械出现较大故障，出租方应在24小时内修复，如超过48小时扣除修理期内的租金。并承担一切经济责任。

5、承租方应严格遵守机械安全操作规程，对违章指挥，强行安排超负荷作业而造成的机械或人身伤害事故，其责任由承租方负责，出租方不承担一切安全事故和责任。

七、本合同未尽事宜，双方可协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式份，合同双方各执份，本合同自双方签字、盖章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

________年____月____日

机械施工合同 第25篇

甲方：

乙方（以下简称租赁方）：

一、甲乙双方经协商，甲方兹向乙方租用 工程机械，该工程机械价值人民币 元，用于 工程施工，使用期为 个月以上，租用时间从 年 月 日起，每台每月租金保底 元整，不含任何税金。时间定为 小时之内（按30天×8小时/天计算）超过 小时，每小时按人民币 元计算。且当月超过时间，当月结清。特别注明《如甲方需要配二位操作驾驶员，如工作时间达不到300小时，甲方付夜班驾驶员工资，每月元，如达到300小时两个驾驶员工资都乙方付，乙方不向甲方提供税收发票。

二、工作时间以机械时间表为准，以底表签字，每月到计算工作时间（注：“机械进场时，机械底表时间 小时”）

三、由甲方提供乙方机械燃油供应、驾驶员餐饮、住宿。其余如黄油、液压油、修理费等由乙方自行负责，同时在工作中，乙方必须听从甲方现场指挥安排，但在施工中有危害机械及驾驶员的安全时，乙方有权停止作业，另每月当中甲方应给乙方三天机械保养时间。

四、乙方机械进入工地后，甲方应负责机械安全、生产、不可预计人员及机械伤害（如被工程车及其它工程机械伤害损坏），并甲方合法、租用乙方设备如当地人员干扰及扣留乙方设备，若乙方机械被偷或破坏，造成的损失一切由甲方全部负责。

五、付款方式：在机械进场后，甲方先付 元整给乙方做机械租赁劳务费用押金，机械劳务费每月底全额付清，押金到最后一个月扣除，如到期甲方拖欠或无法付清机械劳务费导致造成停工等，一切损失由甲方负责，且甲方应支付机械费及劳务费，乙方并有权调回机械，甲方无权干涉。

六、乙方机械进场时，甲方应支付进场拖车费。或不满 个月，出场拖车费用应由甲方负责。

七、甲方应保证作业区内的安全，在施工中，如遇到场地内的土地征用费等相关手续及费用未付清而发生各种纠纷，水、电缆、光缆、线路等设施损坏，概由甲方负责，乙方不承担任何一切经济责任。

八、本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决提交贵阳市仲裁委员会仲裁。

九、此协议一式贰份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方代表： 乙方代表：

身份证号： 身份证号：

住址： 住址：

机械施工合同 第26篇

甲方(承租方)：

乙方(出租方)：

依照《^v^合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

一、租赁机械名称、规格型号及数量：

二、承租施工地点：

三、租赁期限：

从该机械设备进场天后计算租赁时间至甲方通知乙方报停为止。

四、租赁方式及费用，采用下列第种方式租赁。

1、按月包干制，每月租金(大写)：xx元。

2、按天计算单价，每天租金(大写)：xx元。以上租金包含设备操作人员工资及税金等费用。

五、费用结算及支付：

租赁费用双方按月结算，具体付款方式为。

六、乙方责任

1、负责向甲方提供机械性能良好、运转正常、无安全隐患的机械设备。

2、负责向甲方提供租赁设备的相关资料(包括使用说明书、操作规程、装配图纸)、基础施工图纸、地脚预埋件等，以书面形式向乙方提供装配及基础施工的各项要领，并在乙方需要时派人现场进行帮助和指导。

3、负责配备随车使用配件、备件及修理工具，保证设备的正常使用。

4、配备名持证上岗的熟练设备操作人员。

5、负责设备日常维护、故障修理。

七、甲方责任

1、按相关规程安排设备进行正常作业，不对设备违章指挥。

2、负责提供机械操作人员的住宿场所，其伙食由，费用由方承担。

3、安排时间由乙方操作人员对设备进行正常的维护和保养。

4、负责本合同其他条款约定的由甲方承担的责任。

八、设备进场、出场、安装、拆卸及验收双方责任及费用的约定：

九、设备维修

1、乙方应履行租赁设备的维修义务。包括设备在出租期间出现故障，在正常使用过程中出现的磨损及其他故障，日常维护(定期检查、上油等)。

2、设备发生故障，甲方应当天通知甲方，乙方应视情况对设备进行维修或更换，按月租赁的设备每月总维修保养时间不能超过三天，否则，超过时间按有效工作日(27天)标准扣减租赁费用。按天租赁的设备以实际使用时间结算费用。

3、设备发生故障，甲方通知乙方后次日内乙方未进行修理的，甲方可在

第三天安排设备修理事宜，相关费用由乙方承担。因条件所限甲方不具备修理条件，乙方未按甲要求时限进行修理或更换的，给甲方造成的相关损失由乙方承担。

十、安全责任

1、乙方应对操作人员进行必要的安全教育，以保证其按安全管理规定和操作规程操作机械设备，因操作人员违章操作所导致的相关责任由乙方承担。

2、甲方应按相关规定对设备进行合理调度、指挥，因违章指挥造成的损失由甲方承担。

3、乙方应提供性能完好的机械设备，因设备质量不合格造成的安全责任由乙方承担。

十、双方其他约定

十一、争议

双方在履行合同时发生争议，应协商和解或要求有关主管部门调解，和解或调解不成的，可向甲方所在人民法院起诉。

十二、合同生效

1、合同订立时间________年____月____日

2、合同订立地点：

3、双方约定本合同后生效。

4、本合同一式四份，双方各执两份，具有同样效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

________年____月____日

机械施工合同 第27篇

甲方：(承租方)：

乙方：(出租方)

甲、乙双方根据《^v^合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承租机械设备特签订本合同。

一、工程概况：

1、项目名称：营盘水—古浪双塔高速公路第五合同段。

2、工程地点：甘肃省古浪县新堡乡。

3、承包方式：以固定单价包月

二、租赁设备数量及单价

本协议单价为固定单价，无论任何原因以后均不作调整。该单价中包括乙方的机械租赁费、税金、利润及协议明示或暗示的一切风险及费用。

三、租赁期限

自20_年2月27日起进场至甲方工程不需要为止，若乙方不能按本协议进场时间进场，则按实际进场日期起算租赁费。

四、甲乙双方的责任与义务

(一)、甲方的责任与义务

1、配备专人对租赁的机械进行管理调度。

2、提供给乙方驾驶人员食宿。

3、负责制订有关的，督促乙方认真执行。

4、负责安排、协调乙方机械进行作业。

5、有支付给乙方设备租赁费用的义务。

6、租赁机械的主油由甲方负责。

(二)、乙方的责任与义务

1、服从甲方的管理，严格执行甲方的规章制度。

2、负责机械设备的日常保养，承担费、配件、副油及其他易损材料费。

3、负责司机的日常管理及驾驶人员的工资、奖金、及其他福利待遇费用的支付。

4、负责乙方驾驶人员医疗，工伤保险费。

5、为保证甲方可以正常使用机械，乙方必须给所出租机械配备双班司机，保证随叫随到，以满足甲方施工需要。

6、为保证施工机械作业安全，乙方驾驶人员必须持证上岗，按操作规程进行机械作业，不得违章操作。如乙方机械在作业过程中发生安全事故，由乙方承担全部安全事故责任和费用，甲方不承担任何责任和费用。

7、机械的进出场调遣费由乙方自负。

8、为了维护地方稳定和安全，乙方的驾驶人员不得滋事扰民，不准喝酒，不准赌博、不准打架斗殴，若乙方人员不遵守纪律造成违法乱纪等责任事故时，由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。

9、为了维护甲方的利益，乙方驾驶人员不准在租赁期内驾驶机械干私活、倒卖油料，若发生此类现象，经甲方管理人员发现一次，甲方有权解除合同，并对前期所有租赁费不予结算支付。

五、结算及支付方式

结算方式：每月20日进行当月结算，每月机械有3天的维修时间，若维修时间超过3天，则根据本协议单价按实际使用天数结算。支付方式：每月结算后支付给乙方当月租赁费的70%，剩余30%待租赁结束后支付给乙方，甲方支付时，乙方必须按照国家税法完善财务手续，给甲方提供足额的国家正式发票或由甲方代扣代缴税费。

六、违约责任

本协议为双方共同协商签订，双方必须共同遵守，任何一方不得随意更改或解除，在未征得甲方同意的情况下，乙方不履行合同条款或单方面解除合同，视乙方为根本性违约，甲方有权不予结算，并要赔偿给甲方造成的经济损失。

七、其他

1、乙方出租给甲方的机械进场后，乙方不得随意调出或调换，如遇特殊情况，须告知甲方，由双方共同协商解决。

2、乙方自负赢亏，由于乙方管理不善出现亏损时，甲方概不负责。

3、办理结算支付时必须是协议签订人或其书面授权的委托代理人，其他人员一律不得办理。

八、协议的生效与解除

本协议共一式三份，甲方持两份、乙方持一份，本协议自签订之日起生效，至甲方付清租赁费后自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

出租人(简称甲方):

承租人(简称乙方):

按照诚实守信、平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、乙方因建筑工程需要，租用甲方塔吊、搅拌机、钢管、钢模、扣件、脚手架等及各种动力设备，甲方同意有偿出租给乙方使用(甲方向乙方提供机械设备租赁价目表)。

二、租赁物种类、数量、租金、损坏的赔偿标准按市场标准执行。其租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字的提货单为准，押金、租赁费及赔偿金以甲方出具的为准。

三、租赁物的用途和使用，乙方应将租赁物用于城建( )工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用，乙方不得超负荷使用和违规使用租赁物。

四、乙方在合同生效后立即向甲方提供一份各种规格、数量租赁物的使用时间表，以便甲方按时、按量供应。

五、租赁期限年月日至年月日，共计天。乙方因工程需要延长租赁期限的，应在本合同期满前15日，续订租赁合同。

六、租赁费应按月支付，乙方应在每月10日前向甲方提交上月的租赁费清单，并付清上月全部租金，甲方收到租金后向乙方出具收据。

七、经双方协商，乙方应向甲方交纳租赁物押金人民币(大写):，甲方收到押金后应向乙方出具收据并办理提货手续。租赁期内，乙方不得以押金抵交租赁费，租赁期满，乙方返还的租赁物经验收未发生缺损情况的，押金全额退还给乙方(不计利息)。

八、乙方在指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量。乙方指派为提货人，提货后甲方向乙方出具提货单，乙方或提货人在提货单上签字或盖章确认租赁物已验收质量合格，完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负全责，无论发生任何意外与甲方无关。

九、租赁物的提货与返还时的运输、运费、装卸费用由乙方承担。

十、租赁期间，租赁物的保管、维修及养护费用由乙方承担。

十一、在租赁期内，乙方未经甲方同意，不得将租赁物转让、转租，也不得变卖或用作抵押。

十二、乙方对租赁物要妥善保管，正确使用。租赁期满，乙方应返还全部租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物返还时，双方要检查验收，如因保管、使用不当造成租赁物损坏、丢失的，乙方必须承担租赁物的维修和赔偿。

十三、违约责任

⑴、乙方不按时缴纳月租金的，应向甲方支付日租金额千分之三的违约金。

⑵、乙方逾期不返还租赁物的，除继续承担本合同规定的租赁费外，每天要向甲方支付逾期租金总额千分之三的违约金。

⑶、乙方在租赁期如有转让、转租、或将租赁物变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则，按本条第⑵款的规定承担违约责任。

⑷、其他违约行为:如因未按规范要求或违章操作所引发的经济损失和法律责任，均由乙方承担。

十四、担保人就乙方的合同义务向甲方提供担保，保证乙方履行合同义务，如乙方违约，担保人按《担保法》的规定对乙方违约行为承担保证责任。

十五、本合同一式二份，甲乙双方签字后合同生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

机械施工合同 第28篇

甲方(卖方)：

乙方(买方)：

经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的挖掘机转让给乙方一事达成一致协议如下

一、挖掘机品牌：型号： 机号：

二、转让价格为人民币(大写)： 元

三、甲方承诺对上述转让的挖掘机享有合法的完全的所有权，乙方给予该承诺购买上述挖掘机。如因第三人向乙方主张挖掘机的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。

四、甲方对出售的机械在 年 月 日之前的任何经济纠纷负有全部责任，且责任与乙方无关。

五、乙方应在 年 月 日前一次性将货款付至甲方账户。

六、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。

七、其它约定事项

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

机械施工合同模板(篇5)

工程名称：

甲方(工程总包方)：

乙方(工程分包方)：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强建设工程的安全生产管理工作，保证安全生产的顺利进行，维护社会稳定和项目工作秩序，明确甲、乙双方安全生产的责任和义务，约束不安全状态的行为，防止安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产管理条例》《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》和《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规的规定，签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行。

第一章 安全管理目标

1、杜绝重大安全生产事故，因工死亡责任指标为零。

2、杜绝重伤，轻伤率控制在千分之三以下。

3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大安全隐患的出现。

4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须在时限内达到100%。

5、不发生中毒事故以及群发性的传染病。

6、必须保证施工现场文明安全施工。

第二章 甲、乙双方共同责任

1、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。

2、坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全防护措施，防止事故发生。

3、抓好安全教育，严肃劳动纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

4、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第三章 甲方的责任

1、甲方对施工现场安全负责检查，组织指挥现场安全生产，向乙方公布本工程项目和施工现场规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度。

2、编制工程项目安全施工组织设计，组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。

3、在安排乙方工作时，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

4、对乙方进场职工进行登记造册，按名单对乙方负责项目级安全教育，乙方负责队级、班组级安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证，协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

5、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。

6、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按有关规定进行处理、处罚。严重者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

7、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查，及时清除隐患，保证其安全有效。

8、在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

9、发生安全事故按规定立即报告有关部门。

第四章 乙方的责任

乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工中安全工作负直接责任，按其职责分工认真执行。

1、认真贯彻执行国家、建设部、北京市政府及有关部门颁发的有关安全生产法令、法规、规章制度等。严格按工程建设安全生产有关管理规定、安全标准施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

2、按照甲方的统一管理规定制定本单位安全目标责任，建立健全安全管理、检查制度，并设专职或兼职安全员。对于甲方在安全检查中发现的各类安全隐患，乙方应在限期内改正。

3、对本单位的施工人员登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全教育。未经安全教育或考试不合格的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和未满16岁的童工。乙方从事特种作业人员，必须持证上岗，如出现特种作业无证操作现象时，乙方施工负责人必须承担管理责任。

4、负责班前安全教育，下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员的安全着装，杜绝违章指挥，违章施工现象。

5、在施工前必须进行现场安全检查，制定安全防范措施。在有可能发生火灾、水灾、烫伤、雷击、触电、高空坠落、塌方、中毒等容易引起人身伤亡和设备事故区域内作业的，要制定安全防护措施，乙方由于未执行协议或违反有关安全规程制度而发生的一切人身事故，责任自负;造成设备损坏的，须负责赔偿。

6、乙方自备的机具、设备必须性能良好，符合安全技术标准和防护要求，乙方在使用前和使用中应进行定期检查，并有安全员的签字记录，确保其经常处于完好状态。乙方机械、电动工具使用过程中因设备缺陷或不按操作规程操作发生故障而造成事故，由乙方负责。

7、乙方自进入施工现场之日起必须设置安全防护设施及安全标志，由于安全措施或标志不利造成施工人员、社会行人及周边居民人身伤亡事故的责任由乙方负责。

8、乙方进入施工现场的人员，必须按规定穿戴防护用品。乙方施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得进入施工现场。

9、有权制止甲方违章指挥。

10、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作，施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

第五章 专项有限空间施工程序

1、作业申请

本工程所涉及的有限空间作业均必须按要求办理《有限空间作业许可证》，具体的办理程序如下：

本班组根据施工安排向项目部安全副经理申请有限空间作业申请→项目部安全副经理核实后向业主提出有限空间作业申请→检验有限空间的氧气、有毒有害气体的浓度→安全员根据施工情况确认安全措施→项目部安全副经理检验防护措施及应急措施是否合格→填写《有限空间作业记录表》。

2、作业方案

施工班组办理好《有限空间作业记录表》后方可进入有限空间作业。有限空间在进行有限空间作业时还应遵循以下程序：

作业前项目部安全副经理及安全员对监护人和作业人员进行安全教育→对作业人员进行安全交底和工作环境交底→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业。

第六章有限空间作业准备工作

1、进入有限空间作业，必须办理《有限空间作业许可证》。《有限空间作业许可证》需包括空间作业场所的名称、作业单位、作业的负责人及作业人员、监护人、签发的日期及作业时限、作业内容、进入有限空间作业可能造成的危害、有限空间内的氧气、有毒有害气体浓度的检验结果和有限时限和进入有限空间作业防护和应急措施。

2、有限空间作业的出入口内外不得有障碍物，应确保出入口畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散。

3、作业环境内应配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器。

4、每次进入有限空间作业时，应对作业空间进行通风。但禁止用纯氧气对有限空间通风。

第七章 有限空间作业安全管理要求

1、生产经营单位主要负责人应加强有限空间作业的安全管理，履行以下职责：

①建立、健全有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责;

②组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度;

③保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品;

④督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求;

⑤提供应急救援保障，做好应急救援工作;

⑥及时、如实报告生产安全事故。

2、凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的，生产经营单位应实施作业审批。未经作业负责人审批，任何人不得进入有限空间作业。

3、生产经营单位应在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志标识，并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施，防止未经许可人员进入作业现场。

4、有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业。

根据现场的实际情况，确定项目部应急救援抢救医院为：大兴医院

项 目 部、施工队主要联系电话

项目经理：

技 术：

安 全：

材 料：

后 勤：

①作业负责人职责：应了解整个作业过程中存在的危险危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，授权批准作业;及时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业条件不符合安全要求时，终止作业。

②作业者职责：应接受有限空间作业安全生产培训;遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品;应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。

③监护者职责：应接受有限空间作业安全生产培训;全过程掌握作业者作业期间情况，保证在有限空间外持续监护，能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通;在紧急情况时向作业者发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援服务，并在有限空间外实施紧急救援工作;防止未经授权的人员进入。

5、生产经营单位委托承包单位进行有限空间作业时，应严格承包管理，规范承包行为，不得将工程发包给不具备安全生产条件的单位和个人。

生产经营单位将有限空间作业发包时，应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。存在多个承包单位时，生产经营单位应对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

承包单位应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

6、生产经营单位在有限空间实施临时作业时，应严格遵照本规范要求。如缺乏必备的检测、防护条件，不得自行组织施工作业，应与有关部门联系求助配合或采用委托形式进行。

7、生产经营单位应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训，培训内容包括：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求;进入有限空间的程序;检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用;事故应急救援措施与应急救援预案等。培训应有记录。培训结束后，应记载培训的内容、日期等有关情况。生产经营单位没有条件开展培训的，应委托具有资质的培训机构开展培训工作。

8、生产经营单位应制定有限空间作业应急救援预案，明确救援人员及职责，落实救援设备器材，掌握事故处置程序，提高对突发事件的应急处置能力。预案每年至少进行一次演练，并不断进行修改完善。

有限空间发生事故时，监护者应及时报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。

9、有限空间发生事故后，生产经营单位应当按照国家和本市有关规定向所在区县政府、安全生产监督管理部门和相关行业监管部门报告。

第八章有限空间安全作业技术要求

1、检测

生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。最低限度应检测下列三项：氧浓度(应在19.5-23.5%范围内)，易燃/可燃气体浓度(应

在作业环境条件可能发生变化时，应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。实施检测时，检测人员应处于安全环境，检测时要做好检测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。

2、危害评估

实施有限空间作业前，生产经营单位应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估，制定消除、控制危害的措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。

危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》等标准进行。

3、通风

生产经营单位实施有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

4、防护设备

生产经营单位应为作业人员配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，检测、照明、通讯设备应符合防爆要求，作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。

防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管，并按规定定期进行检验、维护，以保证设施的正常运行。

5、呼吸防护用品

呼吸防护用品的选择应符合GB/T18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》要求。缺氧条件下，应符合GB8958《缺氧危险作业安全规程》要求。

6、应急救援装备

生产经营单位应配备全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具，应急通讯报警器材，现场快速检测设备，大功率强制通风设备，应急照明设备，安全绳，救生索，安全梯等。

第九章 协议有效期

1、此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，备案一份。

2、此协议有效期自签字之日起生效至工程完工止。

补充条款

1、施工人员在施工中必须听从甲方人员指挥。

2、施工人员严禁严禁喝酒闹事，严禁与村民发生纠纷，否则出现事件由乙方负责。

甲方(签字、盖章) 乙方(签字、盖章)

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

机械施工合同模板(篇6)

水泥搅拌桩施工合同书

发包方（甲方）： 承包方（乙方）：

根据本建设工程的需要,经甲乙双方友好协商,就基础桩工程承包事项订立本合同。

第一条 工程项目

㈠、工程名称： ㈡、工程地点： ㈢、工程内容: 双轴水泥搅拌桩工程

㈣、承包范围：按甲方提供的支护施工图纸进行施工。

㈤、承包方式：根据甲、乙双方商定，乙方按照包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全和包文明施工方式承包本工程。

第二条 工程造价

㈠、按照第五条的承包方式条件，经甲、乙双方商定，乙方施工的搅拌桩实桩单价为 元/m,空桩不计费。本工程搅拌桩方量按甲方与建设方结算结果为依据进行结算。

㈡、结算时，单价不作任何调整。第三条 工期

本工程总工期为 天，工期从甲方确定的开工日期起计（按照甲方要求的时间进场，进场开始算工期）至完成最后根桩为止。在履行过程中，根据变更设计影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后，顺延竣工日期。

第四条 材料供应

工程所需水泥标号应符合设计要求，并由乙方负责购买进场。

第五条 工程款支付和结算 ㈠、工程结束后完成正负零封顶工程量支付 工程进度款。㈡、开挖后付至完成工作量 %。

第六条 双方责任 ㈠、甲方责任

1、向乙方提供有关施工图、施工技术方案和有关技术资料，同时做好技术交底工作。

2、向乙方下达施工进度计划和各部位工程工期要求。

3、负责支付工程进度款和工程竣工结算。

4、协调业主、监理、设计等有关单位的工作关系。㈡、乙方责任

1、严格执行甲方各项规章制度，服从甲方管理。在工期得不到保证时，应及时增加机械、确保按期完成。乙方自带设备55KW动力头搅拌桩设备进场施工，保证其机械设备性能的良好。进场施工人员持证上岗，按甲方指定要求统一安全帽和工作服，费用乙方自理。

2、乙方收到施工图纸后，保证按时开工，开工前配合甲方技术人员放线定位，乙方负责填写施工记录。

3、按施工技术方案和施工规范、施工质量、凡施工期间发生的施工质量、由乙方负责一切责任。

4、施工中如发现设计错误和严重不合格，应及时以书面方式通知甲方。乙方应服从甲方管理人员的指导和对工程的总体安排，接受技术指导。如有违章作业，甲方有权按章罚款，停工整顿。现场人员应与建设单位代表、监理协同工作，接受指导。

乙方代表应在现场指挥生产。若由于乙方代表失职造成甲方不必要损失，甲方有权扣除不必要损失。

乙方应及时报告施工中的异常情况，以便及时处理，必要时临时停工，不得在无把握时强行施工。

5、保证100%达到质量要求，如果出现止水缺陷，乙方必须当天采取补救 措施，达到质量要求。

由于非乙方原因停工，延期而造成乙方的损失，由甲乙双方协商解决，如果甲方能得到补偿，甲方给予乙方相应的补偿。

6、按时发放民工工人工资。第七条 工程验收 ㈠、工程验收施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工质量验收规范、质量检验标准为依据。

㈡、隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。甲方接通知后两天合同监理、建设单位等有关部门到场验收，经检验合格并符合设计要求时，由双方签字后进行下一工序的施工。

㈢、工程（搅拌桩）竣工前三天，由乙方通知甲方验收，直至符合要求为止，并按最后验收合格的工期为竣工日期。

第八条 争议解决方式

发生纠纷时，双方协商解决，协商、调解不成时，报请施工所在地经济仲裁委员会仲裁。

第九条 其它

㈠、本合同自签订之日生效，至工程竣工验收和结清工程款之日自然失效。

㈡、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

身份证： 身份证：

联系电话： 联系电话：

2015年 月 日

机械施工合同模板(篇7)

合同编号：shdy2018010701

拉森钢板桩租赁打（拔）施工劳务合同

发包方： 江苏国合建筑工程有限公司（以下简称甲方）

承包方： 上海敦云基础工程有限公司（以下简称乙方）

经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方完成 白龙江东街沟槽开挖边坡支护拉森桩租赁、打（拔）等的施工劳务事项。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方协商同意签订本合同，共同遵守执行。

一、二、工程名称：白龙江东街（泰山路--黄山路）污水管道应急抢修工程

工程地点：南京市黄山路、泰山路

三、承包范围和内容：

承包范围：甲方本工程内所有沟槽开挖边坡支护的拉森桩插打、拔除，围囹支撑的焊接、安装、拆装，桩机械的进出场、拉森桩等材料的装、卸，打桩机机械使用等全过程内容。（拉森桩采用长度为9米，宽度40cm）

具体施工内容，乙方按照甲方及工地监理工程师要求分段施工。即每打或拔单边长度12米双边长度24米为一个施工段，在完成第一个施工打拔围檩后，再进行第二个施工段，依次循环施工。

四、工程造价及结算办法：

本工程预算总造价为：人民币（大写）：叁拾万肆仟捌佰捌拾元整（￥304880.00）（含3%增值税专用发票）。具体结算单价:按甲方实际打桩（含拔桩）每根每次450元结算。围檩结算单价：按每个循环次10000元结算。本工程最终结算价届时按工地实际施工的打拔桩数量进行计算。甲方因工程需要拉森桩支护期限在30天内，乙方免收拉森钢板桩租金，支护期限若超过30天，甲方需另行支付拉森桩租金。拉森桩等材料的租金计算以进入甲方工地之日（含当日）起开始计算至最后一根桩拔除之日（含拔除之日）结束（具体数量以工地每日实际施工签单为准）。

（单价及所包含施工内容等见附件--拉森钢板桩支护施工明细 2018.01.07）。

合同编号：shdy2018010701

五、工程款的支付方式：

1、合同签约后，乙方机械及桩等材料到施工工地进行施工，每段施工结束当日甲方付人民币（大写）：贰万元整（￥20000.00），余款于乙方拔除最后一段拉森桩前甲方一次性付清给乙方。六：违约责任

1.乙方机械、人员、拉森桩进场后，如甲方若不需要乙方施工，甲方需一次性支付壹拾万元整（￥100000.00）予乙方，作为补偿乙方运费（来回）及桩一个月的租金及人员的费用等。

2、甲方在上述付款条件中如有违约行为的，乙方有权每天按剩余总金额的千分之三收取滞纳金。

七、承包方式：

1、乙方包工、包料的承包方式。

2、本工程质量按甲方现场施工人员监督下进行施工。

七、双方事项：

1、甲方需负责办理施工场地障碍物的拆除，并提供施工场地有关隐蔽障碍物资料（特别是地下的水管涵、煤气管、油管、电缆、光缆、爆炸物、腐蚀有毒物等），如果因为甲方未探明或未告知乙方而导致乙方施工时钢板桩打到各种管线等，造成的一切损失均由甲方承担，乙方概不负责；如果甲方告知了乙方各种管线等情况，乙方因为施工操作不当而引起一切安全等责任由乙方自行承担。

3、乙方需按甲方画好的灰线进行钢板桩等相关桩基施工作业。

4、合同签字人为按约支付工程款提供担保，对发包方违约造成的一切费用承担连带赔偿经济责任。

5、甲方必须无偿配合乙方的施工场地，以便乙方施工及设备、材料的装卸。

6、甲方指派 同志（身份证号码：）为每日施工确认单签单并随时签证。

八、物资、机械的管理：

1、桩机、机械由乙方自行妥善看护，并保管好，如发生丢失及损坏甲方概

合同编号：shdy2018010701 不负责。

2、本工地预算是施工时需要一台450打桩机器（350震动锤），含机器的进场1次、出场1次。如需增加机器的数量或增加机器的进场、出场次数，费用需另外增加。所需价格为：7000元/次/台。

3、若甲方提供的地勘资料若与现场工况不符，施工过程中致使乙方的拉森桩等材料严重扭曲、断裂割成几段、反向严重弯曲无法修复等，9米拉森桩甲方要按4000元/根（不含税）赔偿予乙方。

4、如甲方要求不拔取、不拆除或者甲方无法提供拔除施工作业所需道路或场地的，9米拉森桩甲方要按4000元/根（不含税）赔偿予乙方。

5、如果发生有需要甲方赔偿的拉森钢板桩等材料，则赔偿部分的拉森钢板桩等材料的租金的计算时间自拉森钢板桩等材料进场之日始至这部分材料赔偿款结清之日止。

十、安全管理：

乙方机械操作手需持证上岗，乙方进场机械及钢板桩必须有合格检测证书。乙方必须尊遵守现行的各项安全管理条例并承担责任。

十一、其它：

1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章即生效；结清工程款之日起合同终止（以入乙方账上为凭）。

3、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的补充合同。补充合同条款内容与本合同不一致的，以补充合同条款为准。

4、因天气、职能部门检查等不可抗拒原因造成施工进度慢，甲方不得无理克扣乙方的任何工程款。

5、甲方须无偿给予乙方施工人员一间房间作为居住及存放工具、所产生的水电费由甲方支付。

6、甲方须无偿提供2块2米*6米的钢板予乙方桩机作业。

7、基坑开挖后，如临近建筑物、道路、管线等发生位移等情况与乙方无关。

十二、纠纷解决办法

执行本合同发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方同意由工程所在合同编号：shdy2018010701 地人民法院诉讼解决。

十三、合同附件

1、《拉森钢板桩支护施工明细 2018.01.07》

2、甲、乙双方营业执照复印件并加盖公章。

3、甲、乙双方签字人身份证复印件并签字。

发包方（盖章）： 项目代表（签章）： 身份证号： 联系方式： 签订时间： 年 月 日 承包方（盖章）： 项目代表（签章）：身份证号： 联系方式： 签订时间： 年月 日

机械施工合同模板(篇8)

承租人(全称)： (简称： 甲方)

出租人(全称)： (简称： 乙方)

依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律，行政法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，由甲方乙方租用本合同所列建筑施工机械，使用于甲方承建的工程项目上。(本合同文本所指建筑机械是是用于建筑施工现场的塔式起重机或施工升降机等)，双方就有关权利义务达成下列条款。

第一条：租用机械名称及规格，数量

机械名称： 型号或规格： 生产厂家： 数量： 台。机械高度： 附属配备：

第二条：使用地点

省 市路 工程(项目)。

第三条：租赁期限：4号楼高层部分一台自 年 月 日至 年 月 日止。租赁期满后，甲方应将租用机械完好交还乙方，甲方应在合理时间内前10天通知乙方安排机械出场。

第四条：租金的计算和支付

1、一次性付进出场费(含安拆费)： 进出场费需在设备运到现场一次性付清。(不开正式发票)。

2、甲乙双方商定按日计算租金方式收取和支付租金。每台每日租金人民币(大写)： ，足整月时，按照包月单价/30天计算实际租赁费用 。

3、租金计算：机械设备安装后开始正式使用设备那天起计算租金。

4、每台设备乙方提供持证上岗的操作人员2名。在此期间视为甲方的工作人员，由甲方开工资。

第五条：关于冬季报停

甲方有权在冬季无法施工时提出设备报停，双方签订设备报停协议，如乙方不及时和甲方办理手续，计算租金时间由甲方提出的报停时间为准。

第六条：甲方的权利和义务：

1.承租期内，甲方对设备拥有使用权;对设备操作人员拥有安全教育、统一管理的权利;对表现不好，消极怠工、酒后操作、无证上岗、不服从管理的操作人员有权提出清退。

2.甲方应给出租方提供相应的设备场地、基础地质资料，排除影响设备基础和运转的一切障碍(包括地下管道、沟洞、电缆线路或其它地下、地上设施、设备相互碰撞)，并按相关设计要求制作基础提供完善的资料(包括勘察报告、、混凝土标号、试压数据、接地电阻值、水平垂直度数据)，避免出现基础倾斜等一切后果。

3.甲方应保证设备进出场道路的通畅，做好设备进场后的保卫工作。在租赁期间造成机械设备丢失，甲方要按当时市价予以赔偿。

4.甲方要严格监控机械设备超载工作。甲方安排安检人员，定期检查吊车大绳、索具磨损程度，定期更换。

机械施工合同模板(篇9)

建筑施工机械租赁合同

合同编号：_________

承租方（以下简称甲方）：

出租方（以下简称乙方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》以及国家现有法律法规的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的职责，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。

一、机械概况一览表

二、双方职责及有关配合事宜

1．设备进场前，乙方需对设备进行维修和保养，保证设备的完好性。

2．甲方若需对设备进行改善或增、减部件，必须征得乙方的书面同意。

三、费用结算及双方约定

1．进（退）场费用：施工时间24小时之内，按施工时间加两小时。施工时间24小时以外不计进（退）场费用。

2.大挖机按220元每小时（含税价），小挖机按120元每小时（含税价）

四、违约责任

未经对方书面同意，任何一方不能中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付_______违约金。

五、争议的解决

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。甲、乙双方应通过友好协商解决；如协商无法解决，采取如下一种方式解决

1．提交______________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁解决。

2．诉诸当地______________法院，诉讼解决。

六、支付方式:施工完成一次性支付。

七、附则

1．本合同一式二份，双方各持二份，具有同等法律效力。

2．本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。甲方：（盖章）_____________________ 乙方：（盖章）_____________________

法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________ 委托代理人：_______________________ 委托代理人：_______________________ 电话：_____________________________ 电话：_____________________________ 地址：_____________________________ 地址：_____________________________ 签约时间：_______________________年________________月_________________日

机械施工合同模板(篇10)

承租人(乙方)：

出租人(甲方)：

依照《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方经协商就租赁建筑施工机械的相关事宜达成协议如下：

第一条 项目名称、施工内容和使用地点

项目名称：

施工内容：

使用地点：

租赁期限：保底使用时间，从20xx年1月1日起计算租赁期。 在租赁期间中，扣除春节10天的租赁费。因工程需要延长租期。

租赁期满，承租人继续使用租赁机械，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效。

第二条 施工机械及租金计算与支付

一、施工电梯数量及租金

二、计算方式

按月计算，不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。

三、租金总额： 元。

四、支付方式

1.租金按月每月支付。支付期限为每月10日前支付上一月租金，以上价格均为不含税率价，税款由承租人负责支付，在出租人收取租金时向承租人出具盖有出租人公章的收据。

2、甲方提供具备特种作业操作证的人员上岗操作，出租方保证机手24小时满足工地需要，乙方有权对机手进行罚款。所有机手罚款在月租金中扣除，承租方负责机操工的住宿、生活用水用电。生活费自理。

第三条 进出场费用：每台进场费16000.00元，出场费：8000.00元/台。

第四条 租赁机械交接与验收

本工地现场施工升降机原已安装完毕，处于使用中，为续租。

机械设备的安装、拆卸与检验检测由出租人组织具备相应资质的安装、拆卸和检验检测的单位进行，所发生的费用由出租人负担。 起重设备备案、安装、拆卸告知使用登记由出租人负责。

双方共同签署启用、停用交接通知单，停用时间承租人应提前 3天书面通知出租人。

第五条 定金

出租人向承租人收取定金 元。承租人应在租赁机械进场前向出租人支付。租赁期满，定金扣除应付租赁机械的毁损灭失赔偿后，余额无息返还承租人。

第六条 机械设备管理

一、租赁的机械由出租人负责机械设备管理。建筑起重信号工、司机、安装拆卸等建筑施工特种作业人员，应当符合《建筑施工特种作业人员规定》的条件，持证上岗。机械设备管理方提供机械设备管理的资料，满足施工项目受检需要。

二、因机械故障造成租赁机械无法正常运行，出租人接到通知时起 1小时内自行到达现场维修。出租人自接到维修通知起24小时(日)内未能修复的，自第2日起扣除相应租金(人为损坏及故障修理除外)。

三、停置费

停置费计收标准：按月租金100%计算租金。机械设备属下列原因之一造成停置，计收机械设备停置费。

1.非因机械设备本身故障停机而停置现场;

2.任务告一段落，承租人要求仍留置现场另行安排任务;

3.因承租人的责任造成停机;

4.任务完成，因承租人场地不能退场。

四、双方约定每月8小时为机械正常维护保养时间，具体时间安排为：出租方与承租方协商 。

五、安全管理责任

机械设备发生事故或未遂恶性事故时，承租人应及时组织抢险，防止事态扩大，保护现场，并报告出租人和有关部门，听候处理。属于承租人使用不当或者现场安全措施不当所发生的事故，造成的直接经济损失应由承租人承担;属于违章操作发生的事故，所造成的经济损失由出租人承担。属于机械设备制造质量、机械设备技术状况不良、机械设备发生故障，安全装置失效所发生的事故，造成的直接经济损失应由出租人承担;

第七条 双方的权利和义务

一、承租人的权利和义务

1.要求出租人按照合同约定提供合格的机械设备。

2.要求由出租人负责操作和维护租赁机械，若因为出租人原因导致机械毁损灭失或者出现故障无法使用的，承租人有权解除合同或要求出租人更换同等型号、性能的机械。

3.承租人应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

4.承租人应当为出租人提供承租机械进出场安全作业环境、其他维护作业的协助和便利，按时接收或验收出租人交付的机械设备。承租人原因造成机械毁损灭失的，应赔偿出租人损失。

5.未经出租人书面同意，承租人不得转租本合同名下机械，不得对租赁机械进行改装或增设他物。

二、出租人的权利和义务

1.出租人应当按照约定的时间、地点向承租人提供约定的合格机械设备。应当向承租人提供生产厂家的生产许可证、产品合格证等文件，需要到相关部门备案的，出租人应当提供和办理备案手续。

2.出租人应当向承租人提供出租机械的使用环境、安全使用条件、操作维护注意事项等必要的技术资料、说明及随机配件清单。

3.出租人有权按照合同约定收取租金和其他费用。

4.出租人应当提供技术保障，承担租赁期间的.维修保养义务。

5.合同约定应由出租人派出随机操作人员必须持证上岗，服从承租人管理，遵守承租人各项规章制度，并应拒绝承租人提出的违章指挥。

6.出租人有权要求，因承租人原因导致的机械毁损灭失向承租人索取赔偿。

7、接到承租人通知，不再租赁使用该设备，须拆除退场时，出租人应在5个工作日内拆除并运出现场。

第八条 违约责任

任何一方不履行或者不适当履行合同义务，应当承担违约责任，向对方支付违约金;给对方造成损失的，应当赔偿损失。双方约定违约金为五万元或者租金总额的15 %。

一、承租人违约责任：

1. 不按合同约定支付租金。逾期超30日，出租人有权解除合同，要求承租人支付违约金并赔偿损失。

2. 违章或超负荷作业，致使租赁机械受到损坏，出租人可以解除合同，要求承租人修复并赔偿损失。(施工作业如不按机手要求作业)

3. 未经出租人书面许可擅自将租赁机械转租，出租人可以解除合同，要求承租人支付违约金并赔偿损失。

4. 未经出租人书面许可擅自改装或增设他物的，出租人可以要求承租人及时恢复原状或者赔偿损失。

二、出租人违约责任：

1.不按合同约定提供机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，经承租人书面告知仍不能按时履行达不到承租人要求，导致合同无法履行的，承租人可以解除合同，要求出租人支付违约金并赔偿损失。

2.不按合同约定日期提供机械设备的，应当支付违约金并赔偿损失。逾期超过30日的，承租人有权解除合同(不可抗力除外)。

3.在租赁期间因出租人原因导致机械停工的，每停工一天，承租人除扣减相应租金外，出租人应当赔偿损失。停工超过 3日的，承租人有权解除合同并向出租人追究违约责任。

第九条 不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

第十条 解决争议的方式

本合同发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的依法向广元市人民法院起诉。

第十一条 其它约定事项

施工电梯运送到工地承租人负责卸车，安装时承租方提供塔吊、动力电源、电焊等相关协助;承租方负责机械、出租方负责人工。同时在货用施工升降机顶升安装附后墙架时配合出租人进行施工。货用施工升降机安装期间承租人负责提供使用所需的专线电源及进电配电箱、保证供电质量(电压380V，正负不超过3%)。

第十二条 合同的生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共7页，一式2份，具有同等法律效力，其中承租人1份，出租人1 份。

2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

3.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

承租 人： 出 租 人：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电 话：

签约时间 年 月 日，签约地点 。