外加工合同模板(5篇)。

在全球化日益加深的今天，合同的地位逐渐变得不容忽视。合同的签订需要能够有效的去保护双方的利益，才具备更好的合法效应，合同如何写才能受到法律保护？为方便后续阅读，请你收藏本文。

外加工合同模板(篇1)

甲方：_________

乙方：_________

第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。

第二条：乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

第三条：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。

第四条：材料由_________方负责。

第五条：若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。

第六条：验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为_________。

第七条：乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。

过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。

继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。

继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。

继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。

第八条：通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

第九条：乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。

第十条：按期交足定货而合格率为100％，给予总价_________奖励金。按期交足定货而合格率为95％，给予总价_________奖励金。

第十一条：试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达_________分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。

第十二条：加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核质量，交货期，价格这三项，每年总考核一次，划分等级。

第十三条：付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方_________。

第十四条：乙方应找殷实铺保连带保证乙方履行本约。

甲方：_________乙方：_________

_________年____月____日_________年____月____日

外加工合同模板(篇2)

发包方：（以下简称甲方）

承包方：身份证号码（以下简称乙方）

为明确责任，保障双方的权益，保证生产项目发、承包工作的顺利进行，根据本项目的具体情况，经甲乙双方充分协商一致，特订立本合同。本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方一致同意按合同条款执行。

一、项目名称：

二、项目地点：

三、承包范围：

四、项目内容：下料、管材弯管、板材折弯、整体铆拼、焊接、清理打磨、整形、组装，属承包范围内的原材料、在制品、产成品的转运等属承包范围內的內容。

五、承包方式

1、甲方发包形式为人工费（劳务费）清包。

2、乙方承包范围内的项目实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。

六、合同价款 最终以双方实际审定的工时数和批量生产交货台数结算。工时单价为160元日。整台交付单价元台。人工费用包含乙方员工的工资、产品质量返工费、交通住宿、保险、乙方的管理费用等双方所明确的费用。

七、开工日期及交付 开工日期：________年____月____日，项目必须在________年____月____日全部生产完毕并合格交付。乙方必须确实遵守规定的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方。

（一）过期____日内，每逾1天，按未交部分总价的1%接受甲方处罚。

（二）继续逾期3天以上至5天以内者，按未交部分总价的2%接受甲方处罚。

（三）继续逾期5天以上至10天以内者，按未交部分总价的3%接受甲方处罚。

（四）继续逾期10天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以5%的一倍计算。

八、付款方式

1、生产完成验收合格后，____日内办理结算，结算总承包价款的80%，结算完毕后____日内，甲方支付剩余15%项目款（也可当月验收合格后在下月与甲方给本公司员工发工资时同步支付）。

2、其余5%保修金，自项目结束验收合格之日起满____日后____日内付清。

3、生产期间原则上不发生人工费用结算，但因乙方人员确因看病治疗的费用，可事先征得甲方公司总经理同意方可结算。

九、项目质量 乙方产品质量必须达到公司规定的各项合格标准。乙方应严格按设计图纸、公司验收规范、公司生产计划要求生产（不含试制产品），否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方全部承担。通过验收的货品在甲方再加工或交付客户时，若发现有不良品时（明显为甲方再加工后的磨损品除外），则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

十、项目进度 在生产中，乙方应严格按照甲方公司《生产用工计划》派工生产，不得以任何理由要求多用工时，影响生产进度。如非人为操作设备故障维修、停水停电、生产材料不按计划到厂导致误工误时，由甲方核实，总经理批准后方可具实调整《生产用工计划》。

十一、甲方工作

1、开工前向乙方提供设计图纸，乙方应妥善使用和保管。

2、甲方有权对乙方在生产过程中的项目进度、质量、安全生产进行监督。达不到要求时，提出整改要求直至勒令退场。由此造成的经济损失甲方从乙方已完项目款项中扣回并保留追偿权利。

3、负责提供的生产用设备安拆和调试维修工作。乙方未经允许擅自改动机电设备设置或操作不当导致安全事故，责任和经济损失由乙方全部承担。 有关承包加工合同范X 甲方： （以下简称：甲方） 乙方： （以下简称：乙方） 根据XX公司的生产需要，甲乙双方本着平等自愿、合理合法、协商一致的原则，甲方同意与乙方在________年度签订 业务加工承揽承包合同。

一、甲方考虑到甲乙双方的便利、有效，甲方同意在与乙方签订 加工承揽承包合同的基础上无偿提供工作场所、工作用水电，并有偿提供食宿，洗浴、水电等必要的生活设施，具体费用依照公司标准在乙方的加工费中扣除。

二、合同期内，乙方对甲方提供的资产设施、设备享有使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施，应由乙方及时上报甲方审定后报废，乙方不得擅自处理。

三、乙方对于加工车间的生产设备设施等应定期检查、维护、保养。

四、乙方有自行招聘员工的权利，乙方员工的工资由乙方定，甲方无权干涉，但乙方给付员工的工资必须合法；甲方考虑到乙方不符合为其员工缴纳社会保险费的资格，甲方同意为其员工缴纳社会保险费；如发生工伤及其他意外事故，甲方在社会保险内赔偿，社会保险以外的部分由乙方自行承担；

三、甲乙双方同意乙方加工承揽费的单价按照________年的工价标准结算，新型产品的工价面议一致后再定；

四、乙方承诺保证其招聘的员工遵守甲方的规章制度，并保证其招聘的员工享受国家法规所规定的权利；

五、甲乙双方在中途如需解除本协议者，须经甲乙双方共同协商解决，任何一方无故不履行本协议者，另一方有追究其责任的权利；

六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

________年____月____日 ________年____月____日

外加工合同模板(篇3)

甲方：

乙方：

经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产[ ]系列加工品事宜，达成以下协议：

第一条 加工加工品范畴

1、加工品品名：

2、加工品规格为：

3、如增加加工品由双方另行签订书面补充协议。

第二条 委托加工订单

1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。

2、乙方按确认的订单提供加工品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度（量）不得超过计划的25%，若超过25%，双方另行协商。

3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。

第三条 加工加工品质量及责任

1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，加工品质量符合国家食品卫生标准。

2、加工加工品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“ ”商标使用授权书。

3、加工品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题加工品（需双方清点数量）的责任外，乙方还应按该批有质量问题加工品总值的30%以实物形式（加工加工品）补偿给甲方；

4、乙方交付的加工品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：

（1）加工加工品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下（书面为准）可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除；当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理；

（2）在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户（即甲方客户）提供售后服务；

（3）少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换；

（4）若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致加工品变质，乙方不予承担责任。

5、乙方应按加工品标准要求对每批次加工品进行抽检及留样，并严格遵循“三检”制度。

6、乙方应根据甲方销售需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件，相应批次加工品的出厂检验报告单。

第四条 原辅料及包装材料供应

1、加工品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方加工品以外的任何场所使用或许可他人使用。

2、乙方全面负责采购加工加工品所需的原辅材料和包装材料，并确保所采购的原辅材料、包装材料符合甲方加工品质量标准要求。

3、乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。

第五条 加工品交付与验收

1、加工品实行甲方自行提供，交付地点为乙方工厂仓库，物流运输由甲方负责，乙方负责装车。

2、加工品交货按甲方订单履行，若有变动，双方应提前约定。

3、加工品在出厂之前，由甲方驻厂代表开具质量验收单，并在乙方出库单上签字。

4、加工品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准。

5、如甲方认为原辅材料、包装材料及成品出现不良现象（如原辅材料、包装材料不符合标准，成品有破损现象等）时，可向乙方提出异议，并有权通知乙方停止使用不良的原辅材料及包装材料；

6、交货时间：自订货计划在乙方确认（计划确认时间为乙方收到传真后1天内）后第七天开始供货，日供货量为：月订货量 万箱以内的，第天不低于 万箱，月订货量 万箱的，每天不低于 万箱， 万箱以上的，每天 万箱。

第六条 其他

1、合同解除的条件

2、争议解决途径

3、合同生效时间

委托方 加工方

代表人签字： 代表人签字：

代表人姓名： 代表人姓名：

____有限公司（盖章）： ____有限公司（盖章）：

____年__月__日 ____年__月__日

外加工合同模板(篇4)

订立合同双方：

原告北京中德环宇桥梁模板有限公司，住所地北京市通州区于家务回族乡于家务村。

法定代表人张建军，懂事长。

委托代理人王成，男，北京中德环宇桥梁模板有限公司法务主管，住该单位。

被告中铁十九局集团有限公司，住所地辽宁省辽阳市白塔区和平路17号。

法定代表人左春文，董事长。

委托代理人张桂新，男，中铁十九局集团有限公司法律顾问，住该单位。

委托代理人赵彪，男，中铁十九局集团有限公司工程部部长，住该单位。

原告北京中德环宇桥梁模板有限公司(以下简称原告)与被告中铁十九局集团有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员吴宏独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人张桂新、赵彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称，XX年9月27日，原告与被告订立加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板。合同订立后，原告履行了合同义务，被告给付原告部分加工款后，余款54 934元至今未付。原告要求被告给付加工款54 934元及违约金5044.46元，诉讼费由被告承担。（好句摘抄网 799918.cOm）

被告辩称，原告加工的全圆组合模板台车存在严重的质量缺陷，是不合格产品，故要求驳回原告的诉讼请求，被告保留追究原告违约责任和赔偿责任的权利。

经审理查明：XX年9月27日，原告与被告订立全圆组合钢模板加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板，用于北京市南水北调西四环暗涵工程四标，合同价款204 934元，原告按照国家技术标准进行模板加工和设计，合同签订之日，被告给付原告预付款50 000元，原告下料完毕经被告确认后，被告支付100 000元，模板运至被告现场后，再支付 34 934元，剩余款项20 000元作为质量保证金，自组合模板投入使用开始计算，10个月内无质量问题将付清。合同还约定了其他内容。XX年9月28日，被告给付原告预付款50 000元，XX年10月19日，被告给付原告预付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日，原告将加工完毕的模板交付被告。此后，被告未给付原告加工款。

上述事实有加工合同、支票存根、收据、发票、物品发货单、双方当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：原、被告双方订立的全圆组合钢模板加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。原告履行了加工义务，被告应当按照约定付款。被告辩称原告加工的模板存在质量问题，因被告未能提供充分证据予以证明模板加工质量不符合合同约定，亦不能提供证据证明曾通知原告模板存在质量问题，故对此答辩意见本院不予采纳。原告要求被告给付加工款的请求，证据充分，本院予以支持。原告要求被告给付违约金的请求，因原、被告双方并未约定违约金内容，故本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十三条之规定，判决如下：

一、被告中铁十九局集团有限公司给付原告北京中德环宇桥梁模板有限公司加工款五万四千九百三十四元，自本判决生效之日起七日内执行清;

二、驳回原告北京中德环宇桥梁模板有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费六百四十九元，由原告北京中德环宇桥梁模板有限公司负担六十二元(已交纳)，由被告中铁十九局集团有限公司负担五百八十七元，于本判决生效后七日内交纳。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。

外加工合同模板(篇5)

甲方： 中国________公司，地址：________电话：________电传：________

法定代表人：________职务：________国籍：________

乙方：____国________公司，地址：________电话：________电传：________

法定代表人：________职务：________国籍：________

双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。

第一条 加工内容

乙方向甲方提供加工________产品）________套所需的原材料，甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。

第二条 交货

乙方在合同期间，每个月向甲方提供________原材料，并负责运至________车站经________港口）交付甲方；甲方在收到原材料后的________个月内将加工后的成品________套负责运至________港口交付乙方。来料加工合同第三条 来料数量与质量

乙方提供的原材料须含____%的备损率；多供部分不计加工数量。乙方提供给甲方的材料应符合本合同附件一略） 和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量提供给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失；乙方特此同意确认。

第四条 加工数量与质量

甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。

第五条 加工费

甲方为乙方进行加工的加工费，在本合同订立时的________年为每套________币________元；合同订立第二年起的加工费双方另议，但不得低于每套____ 币____ 元；该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的，故在中国国内劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。

第六条 付款方式

乙方将不作价的原材料运交甲方；在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开立即期信用证，支付加工费。

第七条 运输与保险

乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责；甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由甲方负责。

第八条 不可抗力

由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。

第九条 仲裁

本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，提请中国________仲裁机构进行仲裁。仲裁适用法律为：

1、中华人民共和国加入的国际公约、条约；

2、中华人民共和国法律；

3、在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例。

仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方承担。

第十条 合同有效期

本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部应付费用时终止。

第十一条 合同的续订

本合同有效期届满之前________月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。

第十二条 合同文本与文字

本合同正本一式____ 份，甲乙双方各执一份。

本合同以中、____两国文字书就，两国文字具有同等效力。

第十三条 其他

1、甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的____ %。

2、甲方收到原材料后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收。如乙方提供的原材料不符合标准，或数量不足，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或补足。

第十四条 合同条款的变更

本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。

甲方：________________盖章） 乙方：________________盖章）

代表：________________ 代表：________________

____年____月____日 ____年____月____日