景观工程施工合同模板集锦7篇。
合同在工作中的使用变得也更加广泛了。合同一方当事人是法人的,要写清企业的名称,和法定代表人姓名,不同的合同应该怎么撰写呢?根据您的要求我找到了以下内容:“景观工程施工合同模板”,相信你能找到对自己有用的内容!
景观工程施工合同模板(篇1)
发包人(全称)_____________________
承包人(全称)_____________________
依照《中华人民共和国协议法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本协议。
第一条 工程基本概括
1、工程名称:_____________________
2、工程地点:_____________________
3、工程内容:_____________________
4、工程立项批准文号:_____________
5、资金来源:
第二条 工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;
3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条 施工工期
共_____个工作日。
议定自_____年_____月_____日开工,至_____年_____月_____日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)
第四条 工程质量标准
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责。
第五条 材料和设施供应
凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本协议约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿。
第六条 工程价款及付款方法
本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用_______承包方式;
2、工程价款_______元(暂定价以决算价为准)
3、付款方式:______________
第七条 组成本协议的文件
1、本协议协议书;
2、中标通知书;
3、投标及其附件;
4、标准、规范及有关技术文件;
5、图纸;
6、工程量清单;
7、工程报价单和预算书。
第八条 双方的权利和义务
1、工程师:在工程施工中,发包方委托 为施工监理;承包方指派_______为工程项目负责人,承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核;
2、发包人工作:做好施工场地的三通一平,制图会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的保护工作;
3、承包人工作:承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物,施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
第九条 种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;
2、苗木要保证质量,由监理工程师验收合格后,方可进行栽植;
3、按图施工,如需变动,经发包方、承包方书面确认之后,方可改动。
第十条 初步验收
承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程_____个月,提出初步验收书面申请,发包人在接到书面申请_____日内组织有关部门进行初验,并出具书面意见。
第十一条 工程变更
承包人在工程变更_____天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整协议价款。变更价款按下方法进行;
1、协议中已有适用于变更工程的价格,按协议已有的价格变更协议价款;
2、协议中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更协议价款;
3、协议中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提供适当变更价格,经发包人确认后执行。
第十二条 检验标准、方法、地点及期限
1、工程施工验收标准:《城市绿化工程施工及验收规范》;
2、养护管理:发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核。
第十三条 竣工决算
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间,在工程竣工后_____日内,承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料,双方应会同有关部门进行竣工验收,并按照协议约定价款和调整变更的内容,进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后_____天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后,支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后_____天内无正当理由不支付工资结算价款,由发包人承担违约责任。
第十四条 质量保修
养护期为_____个月,从施工结束之日起计算。双方应在签定协议时签定质量保修书,约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为协议的附件,须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条 履约保证金
承包人在签定协议时,向发包人交纳_____元的履约保证金,待工程验收后一次性返还,无息。
第十六条 协议解除
1、发包方、承包方双方协商一致,可以解除协议;
2、发包方未按协议约定支付工程款导致施工无法进行,经承包方催要,发包方仍不支付工程款,承包方有权解除协议;
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人,发包方有权解除协议。
4、因不可抗力导致协议无法履行,发包方、承包方可以解除协议;
5、因一方违约致使协议无法履行,另一方违约致使协议无法履行,另一方可以解除协议;
6、一方依据本条2、3、4、5款的约定要求解除协议的,应当书面通知对方,并在发出通知前7天造知对方,通知到达对方时协议解除;
7、协议解除后,不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条 协议的终止
发包方、承包方双方履行协议全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本协议即告终止。
第十八条 安全施工
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
第十九条 违约责任
发包方、承包方双方应严格按照本协议的约定全面履行自已的义务,若一方违反协议约定,需支付另一方协议总价款5%的违约金,并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条 争议的解决
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,按下列第 (一) 种方式解决;
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
第二十一条 协议的生效和份数
协议的订立时间:_____年_____月_____日
协议订立地点:_______________________
协议约定:___________________________
本协议一式_____份,发包方保存_____份,承包方保存_____份。
发包方:______________ 承包方:______________
法定代表人:__________ 法定代表人:_________
委托代理人:__________ 委托代理人:_________
景观工程施工合同模板(篇2)
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和湖北省有关法规的规定,甲方委托乙方进行宜昌钰承金属结构有限公司厂区绿化项目景观概念方案设计、深化方案设计、施工图设计,经双方协商一致,签订本合同。
一、设计依据
1城市园林绿化设计规范 国家及湖北省现行建筑、结构、设备、电气等各专业设计规范标准(最新版本)及相应法规
2甲方提供的项目规划方案及相关数据文件,应包括但不限于项目说明、项目策划、用地红线图、地形图、现状保留树木图、已有规划设计图、管线图、市政管线、景观设计任务书等。
二、工作内容和总体要求
1工作内容 本项目位于宜昌市伍家工业园 ,其景观设计面积暂定为6100平米,准确景观设计面积以最终实际设计面积为准。
本项目的造价预算约 万元,乙方应在甲方提供的设计限价的前提下进行景观设计,包括道路、铺装、绿化等设计,以及施工配合等。
主要工作内容
1.1图纸设计阶段
1.1.1总体景观概念方案1份
1.1.2景观深化方案1份
1.1.3景观施工图设计1份
1.2现场服务阶段
1.1.1二次设计项目的审核
1.1.2施工图主要材料样板确认
1.1.3施工过程现场服务
2总体要求
2.1乙方确保对本项目投入足够的专业技术力量和技术条件支持,严格保证设计质量。
2.2乙方提供的设计成果应满足相应法规、规范及政府主管部门有关规定。乙方应与相关专业密切配合,承担相应的设计调整工作,并在设计范围内配合甲方的各项报审报批工作。
2.3乙方有义务参加甲方组织的阶段性设计成果汇报,配合甲方进行施工过程中的质量监督和技术指导,对灯具和树种的选择提出建议,并参加甲方组织的封样会。
2.4甲乙双方因本项目所需要互相提供的图纸、文件等技术经济资料承担保密义务,未经对方同意,均不得以任何形式向第三方透露上述资料内容或转让上述资料。
2.5乙方应保证对向甲方提供的设计成果享有独立的完整的著作权。如果由于该设计成果侵犯了他人的合法权益,乙方必须承担由此产生的一切法律责任,并同时对甲方承担违约责任。
2.6甲方支付完全部的设计咨询费后,设计成果的版权(署名权除外)归甲方所有。
三、设计进度要求
总体景观概念方案的完成时间为本合同签订且收到预付款并后20天内;深化方案完成时间为甲方书面认可总体概念方案后30天内;施工图完成时间为甲方书面认可深化方案后45天内;在施工图设计经甲方书面认可后,乙方将进行施工期间现场配合工作,此阶段用时为甲方书面认可施工图设计成果翌日起至施工验收结束。
四、设计费用
依照国家相关标准和行业惯例,通过甲乙双方协商,本项目设计费单价为 元/平方米,总额为¥________元(大写:人民币)。景观面积最终以实际设计面积为准,最终费用将按照实际景观设计面积和单价核算。
五、付款方式
合同签订后3日内支付总设计费的50%作为定金,即¥_________元(人民币____大写_____);乙方提交总体景观概念方案、深化方案成果、施工图设计成果,经甲方书面确认后7日内支付总设计费的50%,即¥_______元(人民币____大写_____);乙方配合完成现场施工。
六、设计修改及承担责任
在设计过程中,乙方应根据甲方的意见进行设计修改和完善工作。乙方应按照合同要求按时保质向甲方提交设计成果和设计服务,并对其完整性、正确性及时限负责。由于乙方原因造成设计成果延迟交付,或提交的设计成果和设计服务与本合同第二条“设计成果要求及服务内容”要求不符,乙方应无偿采取补救,使设计成果和服务内容达到本合同的.要求。因乙方设计错误造成工程质量不合格或违反了相关法律法规的强制性规定而给甲方造成的损失,由乙方负责赔偿,赔偿数额由甲乙双方协商确定,以不超过本合同设计费总额为限。因甲方原因引起的设计方案及现场施工重大变更,或进行合同之外的设计工作,甲方应正式书面通知乙方,承认乙方已实际完成的阶段工作量,支付已完成设计的相应费用,返工费及工程设计进度由双方另行协商,必要时可签订设计补充合同。甲方要求对设计文件交付时间或设计周期进行重大变更时,需双方进行协商,必要时可签订设计补充合同。甲方要求乙方增加合同以外的工作时,另行支付设计费,具体数额双方另议。甲方要求乙方提供合同以外的图纸份数时,应向乙方支付晒印工本费。甲方应按本合同规定的金额和付款周期向乙方支付设计费。乙方向甲方提交设计成果后,甲方应在14个工作日内及时进行内审及设计成果的确认,并书面通知乙方。
七、违约及赔偿金规定
1合同签定后,如甲方单方终止合同,应按照合同结清已完成阶段设计咨询任务对应的设计咨询费用(定金抵作设计费),并承担合同总额的10%给乙方作为违约金,合同终止;
2合同签定后,如乙方单方终止合同,或因乙方违约导致甲方终止合同的,应退还甲方已支付的未完成设计工作对应的设计咨询费(定金抵作设计费),并承担合同总额的10%给甲方作为违约金,合同终止。
八、未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
九、本合同在履行过程中发生纠纷,甲乙双方应及时协商解决,协商不成时,由宜昌市仲裁委员会仲裁。
十、本合同一式四份,甲乙双方各方执贰份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:______________________ 乙方:
法人代表: (签字或盖章) 法人代表: (签字或盖章)
地址:_________________________ 地址:______________________
联系电话:____________________ 联系电话:__________________
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
景观工程施工合同模板(篇3)
建设单位:_______________以下简称甲方
施工单位:_______________以下简称乙方
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,为明确双方责任、权利、义务关系,经双方协商一致, 特订立如下合同条款,以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程项目名称:_______________
2、工程项目地点:_______________
3、工程内容:照明等所有图纸包含及甲方指定内容。
4、工程预算总投资:人民币:以甲方审核的预算为准
第二条工程进度与验收
1、根据双方约定,乙方先进行样板房的绿化工程。乙汙年月日进场施工,乙方进度依据甲方场地情况尽快实施,竣工日期定为年月日,并提供绿化验收证明,防在施工期内不得以任何理由推迟工期。
2、本工程质量验收与等级统一按市园林局二 级绿地有关标准设计要求及图纸要求进行,道路I程按国家及上海市有关标准验收。
第三条工程结算与付款方法
1、本工程合同造价结算,绿化按93园林定额,道路基层、园林小品、地面铺装按93土建定额,水、电按93安装定额,四类取费,黑色马路按市政定额,其余地材按______市定额站20______年10、11月造价信息的平均价,主要材料、苗木价格按合同附件所列单价,苗木数量以图纸所示、设计变更吸现场清点为准,乙方不得随意施工。土坊按合同附件中乙方所报价格,不再计取其他费率,进出土坊总量以现场甲方核定为准,以签证形式发生,税金另取。
2、工程验收合格后,乙方应在三十天内提出竣工结算,肪在接到结算书诟及竣工资料及时报有关审计部门]进行审计,审计期贰个月。甲、乙双方按相关规定承担各自的审计费用。
3、工程款支付方式:本协议生效乙方进场后支付暂定总价的20%,乙方完成绿化、铺地、景观照明等所有工程量后,甲方付乙方暂定造价的40%,审计结束后一周内支付乙方至结算总价的80%,剩余20%工程质保金在保修期满后结清。
4、付款形式为支票。
第四条:双方职责
甲方职责:
1、甲方应在开工前向乙方提供施工图纸六套,同时向乙方做好技术交底工作。
2、甲方应在乙方施工前,根据乙方要求迁移和拆除施I范围内重大障碍物,并协调好现场各施工队之间的配合。
3、根据乙方要求,提供施工用水源、电源,乙方接表以便计量。
4、甲方按乙工程进展及时提供甲供材料。
5、甲方如需变更或修改设计方案,须出变更通知书,双方及时办妥图纸、手续,于变更产生的工程费增加部分,按定额甲方签证后结算。
乙方职责:
1、根据甲方要求,乙方须按质按量、按期完成,因质量不符合要求而造成的经济损失,乙方承担。
2、乙方在施I中应严格按施工安全操作规范进行施工,如发生伤亡事故,乙方自负责。
3、乙方保证苗木成活率100%,并符合苗木清单中所示的规格,竣工验收后养护壹年,乙方不再收取任何费用。
4、园林土建工程中的隐蔽工程,乙方必须提前向防提出通知,经钾、乙双方到现场验收后,向进行下一道工序施工,如乙方不经甲方检查即进行下一道工序施工,防有权提出拆除检查,由此造成的损失由乙方负责。此处所指"甲方”亦可是甲方委托的监理。
5、凡因不符合验收标准造成的返工,以及吸竣工验收交付后保修期内发生的确因施工原因造成的问题,邮放责返修并承担其费用。
6、绿化苗木进场后,须经甲方检验确认后方可种植,则一切后果乙方负责。
7、乙方在施工期内,食宿自理,甲方如有条件可提供方便。
8、乙方负责办理该工程前期及后期的有关手续,费用自理,甲方予以配合。乙负责所涉及的道路环境卫生和道路修复。
9、乙方应就本工程建立项目部,项目经理须常驻施工现场处理协调有关事務,并且安排专职技术人员协调设计与施工的关系,不能胜任本职工作的管理人员及技术工人,防有权要求乙方更换。
10、乙方在正式施工前不含方工程 周,向甲方提供施工预算及施工组织设计。乙方负责竣工资料的编制,并在工程竣工后审计以前提交给甲方。
11、乙方进入现场的苗木、材料的规格、数量,先前必须核实清楚,不得多进,多进的以及不合规格的苗木、材料必须在规定的时间内运出现场。
12、做好竣工资料的编制,在审计前的竣I资料1份原件,1份复印件及竣工图3套原件提交甲方,并需得到甲方验收通过以书面意见为准,则甲纺有权扣除工程款内相应的竣工图编制费用,环承担由此造成审计工作拖延的后果。
13、 乙方在施工中应充分注意所有的地下管线、各类检修,如有损坏,无条件承担一切责任。
14、乙方对所有道路井盖标负责,并不计调整费用。
15、施工电和用水应每月按实际发生费用向供电所及水厂缴纳。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
景观工程施工合同模板(篇4)
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求,甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就 ,同意订立本合同,达成协议如下:
一、项目概况:
1、项目名称:
2、项目地址:
二、本合同施工范围: 项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期:
开工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
四、 合同价款及付款方式
总造价为610万元,增减项根据甲方意见进行调整,合同签订后支付总造价的30%,全部工程完工后支付总造价的50%,竣工验收后再付款10%,保修期满后付清所有尾款,保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、各方权力及义务:
1、甲方的权力及义务:
(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点,并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务:
(1)、乙方驻工地代表负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定,采取施工保卫安全等技术措施,确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,确保工程质量和合同工期。
(6)、参加工程竣工验收,竣工验收合格后,应按甲方要求及时办理竣工资料的移交,编制工程结算。
(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。
(8)、在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理。
八、质量与验收
1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收,园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准,竣工验收如未能达到中标质量标准的,乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金,因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。
2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工,确保质量。各分项工程,隐蔽工程,尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收,并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加,质量不合格的承包单位无条件返工,直到合格为止。
九、合同生效
合同订立时间:________年____月____日
本合同双方约定 签字盖章 后生效
十、合同一式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
景观工程施工合同模板(篇5)
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
甲方委托乙方承担_ 工程施工,根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,及相关法律、法规结合本工程具体情况,经双方协调一致签定本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地址:
1.3建筑面积:
第二条 工程范围及承包方式
2.1承包范围:施工范围内的工程包工包料(详见材料明细表),按双方认可方案及数据、尺寸施工。
2.2承包方式:乙方以包工包料、包质量、包安全的方式承包本工程。本合同为固定总价合同,不再调整。
第三条 工程价款
3.1本合同为固定总价承包模式。合同签订后,任何一方不得擅自改变。
3.2 本工程双方协议人民币元整。
3.3本工程若发生变更,以现场签证单为准。
第四条 工程质量及开、竣工时间
4.1本工程质量应满足国家有关质量评定所要求的合格标准。
4.2工期:具备安装条件后日至 月 日。(特殊原因适当延长工期)
第五条 甲方工作
5.2协调解决施工场地内乙方所需的现场办公及材料堆放、制作场地,开工前向乙方提供所需 水、电源。
5.3协助协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系。
5.4按合同约定及时支付工程款。
5.5对乙方的施工质量,工程进度进行监督。
第六条 乙方工作
6.1乙方在施工中,按照图纸及施工经验工作,必须严格遵守甲方对现场各项管理制度,并服从甲方对现场的统一管理。
6.2编制施工方案和进度计划,交监理及甲方审定,竣工资料按照甲方施工单位要求整理汇总后,缴纳甲方施工单位统一保管。
6.3负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的一切事宜。
6.4 乙方应负责教育施工人员严格执行操作规程、安全规程,防火防盗。注意现场文明和环境卫生。发现违章作业,应予制止。负责好自己现场人员的安全与组织管理工作,施工期间乙方人员的意外人身伤害及其对第三人造成的人身伤害和财产由乙方自行负责。
6.5凡由乙方负责采购的主要材料、成品,需经甲方确认。
6.6遵守国家、地方及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备管线不受损坏。作好施工现场保卫和垃圾清理工作。
6.7施工中未经甲方同意和相关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6.8已完工工程而又未交付甲方使用之前,负责成品和半成品的保护工作,保护期发生损坏,由乙方自行负责。如第三方造成损坏的,通过甲方协调,由第三方负责修复,或由乙方修复,第三方承担费用。保修期满后,只收成本费。
6.9乙方驻工地代表: 电话:
第七条、工程付款方式
7.1合同签定后甲方付给乙方总工程款的 60 %,即 元作为首付。待工程进行一半时甲方付给乙方总工程款的 30 %即 元。剩余10 %的总工程款即 元在本工程全部安装成功验收合格后付清全部余额。
第八条、竣工验收
8.1甲乙双方按设计方案现场进行验收。
第九条、质量保证
9.1 设备质量保证期从验收合格之日起十二个月。
9.2质量保证期:验收合格之日起,对在质量保证期内所发生的一切非不可抗力因素及非人为损坏都要负责更换和维修,甲方通知维修时,乙方48小时内到达现场(省内)。省外根据路程确定到达时间。
9.3质保期满,甲方需要乙方维护维修时,双方另签订维保协议。
第十条 争议解决方式
10.1本合同履行期间,双方发生争议时,在9 不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2本合同在执行中发生的争议双方首先协商调解,达不成一致意见时,可向合同履行地相关机构申请仲裁或人民法院提起诉讼。
第十一条、违约
11.1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
11.2乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范要求,或发生其它使合同无法履行的行为,赔偿因其违约给甲方造成的损失(甲方违约在先除外)。
第十二条、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效,工程款结清后本合同自行终止。本合同一式两份,甲乙双方各持壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
景观工程施工合同模板(篇6)
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称:别墅园林景观工程。
2.工程地点:润成科技院内
3.工作内容:别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为60天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。
(一)如遇下列原因工期顺延:
1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;
2.设计变更;
3.甲方未能按期提交施工场地;
4.连续4小时遇雨和停水、停电;
5.未按合同规定时间拨付工程款项;
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工验收:
1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2.若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。
第三条工程合同价款及支付方式
1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价520000元(预算详见“合同附件一”);
2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;
3.结算工程量以现场实际收方量为准。
4.合同签订后5日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;
5.工程竣工并验收合格后15日内,双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。
第四条关于设计调整(更改)
本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期
1.保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年,工程部分保修期为一年。
2.成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条双方的责任
(一)甲方责任:
1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3.负责协助办理施工的各项进场手续。
4.负责协调现场各施工单位间的关系;
5.若施工变更应以书面形式通知乙方;
6.按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任:
1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
4.负责施工中的成品保护;
第七条甲、乙双方现场代表及责任
1.甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;
2.乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
第八条材料的认定及采购
1.乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。
第九条违约责任
(一)甲方违约责任:
1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任:
乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条争议解决方式
在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜,双方协商解决。
第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表人:代表人:
本合同签订日期年月日
景观工程施工合同模板(篇7)
发包方:___________
承包方:___________
甲方决定将___________地道路及硬化铺装工程发包给乙方施工,依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承发包相关事宜经协商一致,订立本施工合同,以便双方共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:___________道路及硬化铺装工程
2、工程地点:______________________地点,
第二条承包范围及内容
1、在施工过程中,甲方可根据建设工程的实际需要,对乙方承包范围内的工程进行变更或增减,乙方应予以配合并接受,其工程费用及工期按实际增减工程量作相应调整。
第三条承包方式
乙方包工、包料(甲供材除外)、包工期、包质量、包文明施工、包运输及二次运输、包施工水电费、包苗木成活率、包税金、包维护等方式承包。园林景观建筑工程部分包保修12个月、绿化养护24个月的承包方式(绿化部分种植土按定额与实际回填土方量计算)。苗木由乙方购买及负责进行种植与养护
第四条合同工期
自___________年______________________日到___________年___________月___________日,总工期为5天。
第五条质量标准
乙方必须严格按照甲方确认的施工图纸及经甲方确认的施工组织设计方案,依照园林、装饰、安装、景观、道路等相关施工规范进行施工,保证本工程达到国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范标准。
乙方保证本工程除必须达到前款规定外,还须达到甲方的下列技术要求:
1、草坪和色块苗木种植自通过验收后的成活率达到98%,其它苗木成活率必须达到100%(其中甲供植物进场须通过乙方验收同意后方可种植,并由承包人负责施工及正常养护);
2、树坑各坑需比植物土球规格大15cm,且深度需比土球底深20cm,加底肥种植;
3、较大乔木种植完毕需加三向木棒支扶。
4、经过验收合格的'工程,交工后的未成活植物、苗木等,乙方必须及时进行补栽和养护,直到成活,养护期为24个月。
第六条工程价格
1、工程总价以固定价格:___________人民币。
2、本合同计价方式计取的工程总价款包含了乙方自身完成工程建设从施工准备到竣工验收、绿化养护及保修期间所发生的费用。
3、本工程价格所包含的树木与草备的品种及数量均按图及附件1所示施工,甲方如需更换植物品种或大小,需提前与乙方协商,价格另议。
第七条支付方式
1、乙方工程完成全部工程量,在乙方提供已完成工程实际工程量报甲方审核无误,经检查合格后,10天内甲方支付到已完工程总量的总价款的80 %;
2、工程竣工验收合格半年后,工程结算完毕,甲方付至工程结算价款的90%,工程验收合格15个月后,甲方付至工程结算款的95%,剩余5%作为质量保证金,质保期和保养期满(质包期两年),经甲方及物业管理公司确认无质量问题后30个日历天内无息返还给乙方。
3、施工用水费、电费由甲方指定人员安装水电表,由甲方按实际耗用数代收代缴。乙方应在接到甲方书面通知之日起5个工作日内向甲方一次交付,否则,每逾期一天,按欠付款的1%向甲方支付滞纳金,由甲方在支付乙方工程进度款时予以扣除。
第八条双方责任
甲方责任
1、甲方应在乙方进场前完成以下工作:
(1)提供小区施工图纸及相关文件。
(2)开工前为乙方提供进场施工所需的道路及材料堆放的场地。
(3)向乙方提供施工场地工程地质和地下管线资料,对资料的真实性准确性负责。
(4)负责协调乙方同土建单位在施工过程中出现的问题及纠纷。
2、按本合同约定的时间进行验收和支付工程款。
乙方责任:
1、乙方根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施并设置现场看守、保卫等并自行承担相应费用,如未履行该义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及其发生的费用。
2、严格按施工图、施工规范及甲方的指令进行施工,确保工程质量,按期竣工和交付使用。
甲方:______________________
乙方:______________________
___________年___________月___________日