建筑工程劳务承包合同精选7篇。
合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同前要尽量让双方认可,达成双赢。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗?由此,有请你读一下以下的“建筑工程劳务承包合同精选7篇”,建议你收藏本页和本站,以便后续阅读!
建筑工程劳务承包合同(篇1)
劳务合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程施工依据:建筑、结构施工图纸、答疑、会审纪要、变更等有关资料
二、乙方承包范围
承包范围:基础桩间土的开挖、余土的清理砼桩的破除清理。基础外围土方人工配合回填,级配砂石垫层及垫层施工,砖模砌筑,防水保护层的施工等±0.0000以下所有土建部分工作内容。基础、主体部分(包括外架搭设,飘窗板、空调板、阳台栏板、后浇带以及按图纸施工工艺不能一次浇筑的砼构件)钢筋工程、模板工程、混凝土工程施工。(包括①钢筋工程包括钢筋装卸车场内吊运加工制造、安装绑扎、钢筋清理、钢筋实验取样,②模板工程包括方木、模板卸车制作、安装、拆除及清理,③混凝土工程包括浇筑、养护和混凝土产生的垃圾,文明施工清理机出现的质量缺陷所进行的修补及返工处理(以上项目包括变更内容,如返工在工序结束后造成的,将给予乙方一定的经济补偿)。负责施工过程中的预埋件的制作及安装,安全施工所需的维护(三宝、四口、五临边等防护)。负责施工现场临建的搭设,施工现场道路的硬化以及清扫,负责楼层外围的外架搭设。小五金,小工具(铁丝、元钉、扎丝、胶带、钢丝网、穿墙拉丝杆切除以及地下室穿墙拉丝杆、拉丝卡、海绵条及砼养护所用的塑料薄膜、水管等)由乙方购买。机械设备(砼振动棒、振动器)包括所需的电缆线灯具以及二级配电箱以后的线、箱由乙方自备。安全防护所用的安全网、安全帽、安全带、绝缘手套、胶靴、雨衣等由乙方自备。甲方只负责钢筋、混凝土、模板、方木、钢管、扣件、塔吊、施工电梯、砼输送泵(乙方负责搭设和拆除)及施工过程中的钢筋电渣压力焊及机械连接,其余一切机械设备及材料均由乙方提供并承担一切费用。
三、工期
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
合同工期总日历天数:天。如乙方未能按期完工,甲方有权扣除乙方保证金,并 1
按建设单位的有关工期滞后处理办法进行处罚。每滞后一天罚款元。
四、质量标准
工程质量标准:合同工程,工程质量的评定以国家质量检测部门评定为准,若工程质量达不到合格,甲方有权不予乙方结算工程款,乙方承担由此引起的一切赔偿。
五、安全文明标准
1、本工程应达到市级安全文明工地;
2、由于乙方自身原因造成的安全事故,由乙方全部负责,并承担由此发生的一切费用;
3、安全文明施工标准:执行郑州市建委工程安全、文明施工条例标准,创安全、文明施工双达标工地。具体要求:1)进入施工现场的人员必须做好个人防护。按正确标准佩戴安全帽,高空作业系好安全带。不准赤脚、赤背或穿拖鞋;
2)严格按照甲方交底及规范要求做好“三宝、四口、五临边”及脚手架的搭设,安全网、平网的维护及架体的日常清理;现场内的安全设施不经甲方同意不准私拉、乱接电源电线及宿舍内使用电炉、电加热器、碘钨灯等用具;施工用电、用具要严格按操作规程及甲方的交底要求使用;3)严格遵守甲方指定的安全管理制度和管理办法服从甲方的管理,做到不伤害他人和不被他人伤害。杜绝野蛮作业,喝酒及带病等不良行为等禁止进入现场。违反以上要求及安全操作规程造成的事故,有乙方负责,所有事故造成的损失均由乙方承担全部责任。同时,乙方还要无条件接受甲方制定的处罚措施。文明施工方面:①做好工人生活区内卫生打扫及清理工作,保障生活区内的整洁及卫生,做到生活区内无积水、垃圾及蚊蝇;②配合大检查做好施工现场建设单位划分的甲方卫生区域及甲方生活区内的卫生打扫工作;③施工现场要做到工完料清,严禁完工后将所剩余的材料乱丢、乱放;④施工作业面做到随干随清,保证施工作业面的清洁;⑤乙方按甲方要求做好、施工现场材料的堆放和标识;⑥做好工人生活区安全用电和液化气防护工作,如出现安全事故均有乙方负责,甲方不承担任何责任和费用;⑦按照甲方要求做好施工现场安全警示标识牌。
六、承包方式及单价
1、承包范围内的项目:包质量、包工期、包安全生产和文明施工。
2、承包单价:145元/㎡(税后价)。承包单价确定后不再做任何变动,不得因市场行情物价上涨而进行调整。
3、建筑面积按实际面积计算,建筑面积计算规则按现行国家规定的建筑面积计算规则进行计算。基础按地下室外墙边线计算面积,混凝土阳台按1/2面积计算。
4、乙方必须按约定的质量、安全、工期执行,若达不到上述要求甲方有权更换施工队伍,乙方必须无任何条件的进行配合,否则造成的损失均有乙方承担。
七、组成合同的文件
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、建筑、结构施工图纸、答疑、变更、会审纪要等技术资料
4、甲方指定的《材料管理制度》《质量管理制度》《现场施工管理制度》《安全管理制度》
5、乙方提供的文件有资质证书、特殊人员上岗证书
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。
九、发包人向承包承诺按照合同约定的期限和方式支付合同承包价款。
十、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定:签字、盖章后生效。
十一、甲方职责
1、在乙方施工前提供图纸壹份,双方已履行了签字手续的专项技术交底壹份。
2、在乙方施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。
3、履行对乙方所干工作内容的检查、监督职责。
4、履行施工中需要向业主、监理、当地有关主管及非主管部门的协调职责。
5、材料供应:乙方提前15天向甲方提供所用材料单,甲方应按时供应。否则由乙方材料单滞后所造成的损失由乙方自负。
6、履行施工中各种配合及协调工作。
十二、乙方职责
1、服从甲方、监理、业主管理,严格按图纸、施工规范、技术交底及甲方要求的有关标准完成所承包内容的施工任务。乙方必须配备相应的技术人员。因不服从管理或不按照标准施工造成的损失,全部责任由乙方承担,同时无条件接受甲方的处罚。
2、严格遵守甲方对整个工程管理制定的规章制度(见施工管理办法)。
3、乙方自备工具及施工机械,严格遵守机械操作规定,严禁违章作业,乙方从事特殊岗位的工作人员必须持证上岗,禁止无证上岗,否则予以处罚,主要机具设备应固定专人操作,特别是钢筋机械设备及塔吊信号工。
4、乙方根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求组织劳动力、确保工程需要,施工队长、技术人员必须每天在施工现场,如需要离开,必须向甲方管理人员请假,征
求同意后方可离开。
5、乙方保证农忙期间及节假日施工劳动力的要求,保证连续施工。
6、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。
7、乙方所完成的每一道工序必须经甲方验收后方可进行下道工序的施工,如达不到验收要求,必须无条件返工,返工损失由乙方自理,并赔偿机械、材料、误工等损失费。
8、乙方负责施工过程中的防护工作和半成品、成品的保护工作。
9、乙方应对甲方进场的周转材料及耗材按要求进行管理,合理使用,不得超过规定损耗,严格遵守材料管理办法(附材料管理办法)
10、乙方应负责现场材料的堆放整理、楼层的防护、材料的装、卸车,现场文明施工及施工垃圾的清理,配合项目部争创市级文明工地等工作内容(所发生的人工不再计任何费用)。
11、根据乙方所承建的工程,乙方必须在现场配备不少于2名安全员和现场专职电工、信号工必须经过专业培训并持证上岗,上岗证必须在甲方备案。
12、乙方向甲方提供全部施工人员名单两份,如果更换人员应及时向甲方提供更换人员名单。
13、乙方应积极配合甲方管理人员及监理进行见证取样和试件制作。
14、乙方负责楼层内的细部测量放线工作,甲方提供楼层内的控制桩点,乙方放线时要认真,不得出现任何出错,否则由此引起的返工,损失均由乙方承担。
十三、付款方式
乙方垫资到地上两层,甲方支付给乙方所完成工程量价款的75%,在此以后每月25日报已完工程量计划,下月5日前按所完成工程的75%进行结算,如遇春节、农忙放假工人工资按所完成工程量的80%支付。主体封顶后(包括坡屋面、屋面花架、屋面飘架、电梯机房、女儿墙等构件施工完毕)甲方支付至乙方已完总工程量的85%。主体验收合格后甲方支付给乙方已完总工程量的95%,剩余5%的质量保证金一年后无息支付。
签订合同同时乙方向甲方交纳20万元的保证金(为质量、进度、安全保证金),保证金不计利息。主体20层结顶后,返还乙方保证金50%,剩余部分待主体结顶验收合格后返还。施工期间乙方不得因资金紧张而停止施工,否则所造成的损失均由乙方承担。
十四、乙方承诺
1、严格履行承包工程质量承诺,自觉接受甲方管理人员的管理,因不服从管理或私自做主及违反检验程序造成的分部、分项工程不合格,自愿接受甲方3000元的罚款及接受甲
方指定的增改措施,不计返工费,并在甲方制定的时间内赶上所耽误的工期,保证下道工序的正常施工。最终质量达到合格标准。
2、严格履行承包工程承诺,若未能够 按约定的工期完成所成承包的工作内容,自愿接受甲方的处罚条件。
3、自觉服从甲方的管理,为顺利实现工期承诺而要求在特定时期增加施工作业人员和组织加班的赶工措施,并不计取由此而增加的费用。若因不服从甲方管理而造成工期延误,自愿接受甲方的处罚措施。
4、工人所需各种办证费用均由乙方承担。
5、周转材料在使用过程中由乙方保管,如有丢失,乙方按市场价格全额赔偿。
6、工地原则上不再出现计时工,如果有零星借用工,按90元/工日记取。
7、保证未经甲方同意不擅自撤人、减员或更换工人,若因擅自撤人、减员或更换施工人员造成工期滞后、影响施工质量,自愿接受甲方任何处罚。
8、严格履行承包工程安全文明施工承诺。
9、保证服从甲方的综合协调安排,全力配合其他承包单位的工作,不发生闹事及打架斗殴想象,先动手者罚款2000元,还手者罚款500元,劳务队罚款5000元,若因乙方人员恣意闹事造成人员伤亡及甲方机械设备的损坏,全部责任由乙方承担,并负责赔偿甲方因处理此事而造成的损失。
10、严格遵守甲方《施工成品保护制度》。
11、严格遵守甲方《财务管理制度》。
12、乙方必须派专人负责安全文明,保证现场的日常整洁卫生,每日均有专人打扫。
十五、施工中违约罚款处理办法
施工中,甲方对乙方因违反相关规定、未履行或未完全履行有关承诺而进行的罚款,由乙方立即交付,未立即交付的罚款,在付工程进度款时从工程款中扣除。
十六、合同解除
1、乙方在施工期内,发现严重不符合现场施工条件的。
2、乙方不服从甲方的管理和安排,不能保证施工质量、进度,安全。
3、乙方严重违反甲方的规章制度和劳动纪律。
4、乙方累计两层赶不上施工进度者,甲方有权更换施工队伍。停工造成的损失从乙方工程款中扣除。
十七、违反本合同的责任
任何一方违反合同规定,给对方造成经济损失的视情况大小给予赔偿。
十八、本劳务承包合同一经签订,既具有法律约束力。甲、乙双方必须认真履行,因履行本合同发生争议,由双方协商解决。协商解决不成或者不愿协商解决的,可以向公司劳动管理部门申请调解,调解不成的,可以向市劳动争议仲裁申请仲裁。
十九、本合同一式五份,甲方三份,乙方二份,自签字之日起生效。其他未尽事宜,双方协商解决,本合同最终解释权归甲方。
甲方法人:
甲方签字:
乙方法人:
乙方签字:
年月年月日日
建筑工程劳务承包合同(篇2)
按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一、工程概况:
1、工程名称:西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。
二、承包方式:
承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。
三、承包范围:
1、本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)
四、承包工期:
1、开工时间:______年______月______日(以双方确定的开工报告为准)
五、费用标准:
1、劳务费按实际施工建筑面积+─0、000以上/每平方米122元(结算单价:框架每平方75/M2计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元)
2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
3、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币元以内,甲方不另外补份,变更量在2000元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。
在甲方工程技术人员的安排下,工程质量务必到达合格标准。
七、履行保证金及劳务人工费及支付:
1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。
4、该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。
5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方带给人工费收据。
6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八、甲、乙方的职责:
1、乙方只带给对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。
2、甲方带给乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。
3、乙方免费带给甲方现场管理人员工作用餐。
九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每一天补贴人民币50元。
十、现场安全:
1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、礼貌施工。
2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
______年______月______日______年______月______日
建筑工程劳务承包合同(篇3)
合同编号:
建筑工程劳务承包合同
工程名称: 恩阳·首座
1#楼
甲 方: 中齐建设工程有限公司
乙 方: 渠县万里劳务承包有限公司
签订时间: 年 月 日甲方: 中齐建设工程有限公司恩阳·首座1#楼项目部 乙方: 渠县万里劳务承包有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为保证本工程的质量、安全、施工进度,结合施工生产需要,经双方协商一致,特签订本劳务用工合同,甲、乙双方共同遵照执行。
一、工程名称:恩阳·首座1#楼
二、工程地点: 恩阳区义阳大道
三、工程工期:日历工期520天
本合同总工期从 2017 年 3 月 1日至 2018 年 8 月 3 日.以上总工期含乙方配合其它分包单位的配合工期,具体的施工进度以甲方每周、每月编排的具体进度计划表为准。
四、承包形式:劳务分包的形式包括部份辅助材料。
五、承包内容:
按设计施工图(1.5M以内散水、基坑排水)标注的建筑物所涉的全部内容,基础工程(含地梁、筏板砼垫层浇筑,基础地梁、筏板、承台砌砖和支模以及钢筋制作安装、砼浇筑,基础柱、墙筋的预留预埋),砼泵管上下车及接管和加固工作,主体工程、屋面工程、内外墙装饰装修施工,(含设计变更以及发包人指派的其它工程、维护工程、维护结构工程)、外墙保温节能施工、室内装饰抹灰工程(墙面抹灰、公共过道天棚抹灰,楼梯间及公共过道刮腻子两遍)、室外装饰工程【外墙抹灰、外墙琉璃瓦及面砖(包括干挂花岗石)、局部外墙漆】、楼地面工程(电梯前室贴地面砖、消防楼梯贴防滑梯步砖、楼梯及公用通道均贴墙砖)和防水保护层,含卫生间防水、屋面防水工程、散水及排水沟工程等分部工程的所有分部分项工程(含所有工序在内)及室内外文明安全防护、不包括:桩基、独立基础土石方挖运、电梯门套、公共部分吊顶、水电预留预埋、防雷、门窗工程、金属栏杆、百叶装饰、消防系统、通风系统、给排水、天然气、强弱电系统工作内容。包括:水电预留预埋、防雷、门窗工程、金属栏杆、百叶装饰、消防系统、通风系统、给排水、泵管孔洞、放线孔、天然气、强弱电系统 2 工作内容的穿墙、穿板的孔洞堵塞、吊补、管线槽补抹灰、门窗及洞口的抹灰工作。
承包方式:人工及辅材单包工:(本工程单价一次包干,包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机械管理、施工调遣、临时设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及其他应支付的一切费用。完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险的费用。不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决。本工程(营业税、城市建设维护及教育附加费、其他税费由甲方负责缴纳)即包含人工费、机械费、场内材料下车费、场内材料二次转运费、建筑垃圾的回填及上车、转运费、安全文明施工费、脚手架费(脚手架钢管必须涂油漆)及防护大棚,塔吊、施工电梯、砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢管、扣件、钢模、木模对拉片、钉子、钢丝、扎丝、焊条、焊剂、木方、跳板、竹胶板、安全文明水平垂直防护架(网)等周转材料及辅助材料、塔吊基础、施工电梯基础砼、钢筋及临时设施,钢筋损耗率控制在1.5%以内,三通一平工程由甲方提供材料,乙方负责人工,施工用电二级配电以后的三级配电所有材料及维修安装由乙方按规范施工,所有工具用具等均属乙方包工范围,不计费用,不另计时工(甲方安排与乙方承包范围无关的计时工按杂工130元/工,技工220元/工),劳务承包按月提供工资表,否则甲方不予办理结算和支付。
承包单价及支付办法:本工程建筑面积约12000m2。按每平方米360.00元(大写:叁佰陆拾元)包干结算,暂定合同总价约为:4320000元(人民币大写肆佰叁拾贰万元整)。其工程款的支付按项目部工程进度支付,工程经竣工验收后付足乙方总工程款的95%,其余款项留足在保修期后支付完。
六、工程日期:日历工期520天,从进场开工之日起计算时间(特殊情况如:施工过程中期停工,甲方材料供应不足,工程款支付不及时等原因,工期顺延);阶段性工期目标;以甲方阶段施工计划为准。本工程只准提前,不准延后。每延后1天,处罚乙方5000元(伍千元),以此类推。
七、工程质量标准:本工程单位工程质量必须达到一次性验收合格,若未实现一次性合格,处以乙方伍万元。各分部工程必须达到合格。基础工程、主体结构、楼地面、屋面、保温节能工程、装饰工程六个分部工程必须达到一次验收合格。若未实现一次性验收合格处罚5000元/次。砼浇筑后,天棚质量达到平整,不再抹灰(公共过道及楼梯间除外),地面质量达到规范合格不做找平层的工序要求。若质量达不到上述工序要求,所生产的找平材料、人工费由乙方负责。因设计变更导致返工,按变更通知日期为准,完成之前出的变更,返工责任由乙方自行承担;若完成之后出的变更,则返工由甲方按返工所造成的实际工时(杂工130元/工,技工220元/工)计算给乙方。若遇上级职能部门常规质量检测,因乙方原因造成停工及返工,一切费用由乙方承担(包括返工所需甲方的材料费用)。本工程施工过程中发生的中间和单项验收费,竣工验收费用由甲方承担。工程所涉内容的现场抽样、试件制作由乙方负责,试验费用由甲方负责。
八、安全、文明施工
1、乙方必须严格按操作规程办事,不得违章违纪作业,严格执行甲方的各项规章制度,乙方人员违章,甲方有权处罚乙方班组,若班组负责人不接受处罚,加倍处罚到乙方承包人;出现上述安全事故后,乙方应及时妥善处理,若处理不当给甲方造成社会负面影响,导致甲方受到相关政府职能部门处罚,由乙方承担其相应罚金外并从约定的劳动包干费用360.00元/㎡中下浮10元/㎡作为惩罚。施工过程中由乙方负责造成的伤、病、残、亡事故由乙方承担30000.00元(大写:叁万元)。超过叁万元部分(扣除叁万元后)甲方承担60%,乙方承担40%。乙方人员打架斗殴、寻衅闹事、违法乱纪发生事故由乙方全额承担。若遇上级职能部门常规安全检查,因乙方原因造成停工及返工,一切费用由乙方承担。乙方必须配备专职安全员负责安全、文明施工。在施工中,施工现场发现不卫生现象,如发现一次必须清除,并罚款500元。
2、在施工中,乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定,重视施工现场作业安全,制定安全措施,做好特殊工种的劳动保护工作。
3、乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全负责。乙方必须 4 安排专业的安全管理人员,负责施工区域内的一切安全,经常检查设备、机械、安全标志的完好情况,杜绝一切安全事故的发生。
4、为了保护工程、保障施工人员和群众的安全,在必要的地点和时间内,乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施,甲方不承担任何费用。
5、一旦发生伤亡事故,乙方必须立即通知甲方代表和急救机构,甲方代表应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件,所有的费用由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。
6、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。乙方必须遵守国家法规,为所属施工人员、施工财产购买相关保险(甲乙双方各购买相关双份保险),并将所买的保险和工人身份证复印件交到甲方计划部门。乙方因施工安全措施不当,造成人身伤亡事故,所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失,责任由乙方自负。
乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动,并提供必要的条件,绝对服从甲方的统一部署。配合相关部门对我项目施工现场的检查工作和对场内外清洁卫生的打扫,若检查时发现未对场地内外的清洁卫生进行打扫,每次罚款2000元。若乙方未安排人员打扫清洁卫生,将由甲方代为安排专人打扫,费用从乙方工程款中按双倍人工工资扣出。
乙方对本承包工程的安全负责,做到安全生产、文明施工。承包期间,承包签约人即为安全第一负责人,对承包工程的安全生产负全部责任,严格执行安全生产法规,接受甲方的安全监督、检查、处罚;设立安全组织机构和专职安全检查员,对所属人员进行安全管理、教育;在工程施工期间,乙方必须采取必要的防护和安全保障措施,以保护工程周围居民和建筑物的安全,并承担所需的费用,若因此而造成的任何损失均由乙方负责,甲方不承担任何连带责任。
乙方及乙方各班组负责人必须服从甲方指挥,对质量要求进行整改的必须在1小时内进行,不得延误,必须服从建设、监理及有关职能部门的决定,不得借故不服从,更不得顶撞,或未按时整改,发生一次处罚乙方 5 1000元。
其它约定:乙方人员由乙方自行组建,自行管理,伙食自理,住宿的房屋由甲方负责(床铺由乙方负责)、二级配电箱以后的配电箱及设备电缆线由乙方负责,乙方负责楼内通道、梯间照明安装和维修。施工水电费由甲方承担,生活用水和生活用电由乙方自理,甲方负责修建集水池。乙方物品由乙方自行管理,甲方不承担任何责任;甲方物品及材料由甲方自行管理,乙方不承担任何责任。乙方必须配备现场有资质的施工、质检、安全人员配合甲方施工和放线(不得少于3人)。甲方材料供应必须及时,若因甲方甲方原因造成停工超过5天,停工期间乙方支付的相关材料的租赁费用由甲方签字认可。建筑物的细部轴线、标高、垂直度、平整度,钢筋的下料单等由乙方负责。甲方技术人员负责技术交底、主轴线放线、标高控制,技术疑难解答、复核、检查。
九、工程施工所需的各种机械均由乙方负责(甲方不提供),必须满足施工进度需要,由乙方自行管理、维修,费用乙方承担。测量仪器由乙方负责,除经纬仪、水准仪、铅垂仪外。
十、责任
1、若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害,甲方有权追究乙方相关法律责任,并要求赔偿损失。
2、乙方在工程施工完成并撤离施工现场后,出现所雇用民工或债主到甲方索要欠款,甲方将从工程款中代付相关款项,并加扣5%的手续费。
3、本工程不允许分包或转包,若乙方违反这一规定,甲方有权单方终止本合同。
十一、乙方承诺:
乙方有下列情形之一者,甲方有权终止本合同,无条件自行退场,甲方有权拒付所欠乙方工程款。
1、乙方人员据不服从甲方管理人员的统一指挥、管理拒绝执行甲方工地规章制度、劳动纪律或相关上级单位管理人员的工作指令。
2、乙方存在工程质量、安全隐患经限期整改仍达不到国家标准或行业 6 管理部门的规定。
3、作业人员的数量不能满足甲方工程进度需要、又不能在甲乙方双方商定的时间内组织到位。
4、乙方中途自行退场。
5、乙方管理、技术人员等严重失职,造成质量安全事故给甲方造成重大经济或恶劣社会影响。
6、未办理民工意外伤害保险。
7、乙方服从甲方的项目管理及其相关规章制度、管理办法、创优规划、质量计划、奖惩措施等相关方面的管理。
8、乙方要自行做好所承包的所有工程项目及其相关的成品、半成品的防护和保护工作,并遵守甲方做出的有关此方面的要求,由于防护和保护不利造成损失,其费用及后果乙方自负。
9、乙方不得做出有损甲方信誉和形象的行为。
10、乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例、严禁利用场地进行违法犯罪活动,如有发现,乙方自负一切责任,甲方不承担任何连带责任。
11、乙方不得自行与业主、设计、监理部门发生直接联系,如需要联系,应提前通知甲方,由甲方统一办理。
12、除非甲方确定认可,甲方不增加任何技术措施费用。双方理解为合同单价已经包括了与此相关的一切费用。
十二、违约责任:
1、甲方支付工程进度款必须按甲方主合同约定执行,延期支付不得超过七天、若超过七天,乙方有权停工,除工期顺延外,还将承担乙方经济损失。若乙方施工进度质量不能满足进度要求或不达标,应承担第六、七条处罚规定。总工期乙方每延误一天处罚2000元(贰仟元)。每提前一天奖励1000元(壹仟元)。本合同双方签字后生效,任何一方均不得违约,否则违约方必须向另一方支付违约金2元(贰拾万元)。
2、施工中发现不合格项目时,承包人应及时进行整改,同时把整改措施以书面形式报发包人存档备查。不合格项目整改工作应按照项目部管理 7 要求限期整改完成。
3、因承包人原因未按约定完成配合工作,每延误一天,由承包人承担1000元的违约金,并按延误天数累计计算;施工进度没有按阶段性工期目标完成,每延误一天,承包人按1000元承担违约金,累计计算。
4、因承包人原因未按合同约定时间竣工或交付工程,每延误一天,承包人按1000元/天累计计算向发包人支付违约金;超过30天以上的,承包人按本工程结算总交款的3%承担违约责任;承包人还应承担由此产生的一切损失。
5、单位工程质量若验收不符合约定,由承包人整改,整改后评定仍不符合约定,则按结算总价款得0.5%—3%承担违约责任,并由承包人整改至符合约定,如因逾期完工的,按相关约定承担责任。
6、承包人对外墙防水部位渗漏负责,并承担1万元的违约金。
7、承包人在合同签订后不得将承包的工程转包或分包(发包人同意除外),否则发包人有权单方终止合同,承包人应在发包人通知后3日内无条件退场,若承包人逾期退场,还应该每逾期一天1万赔偿损失。
8、因承包人自身原因造成工程停工,5天以上,发包人有权单方终止合同。承包人必须在发包人通知后48小时内无条件退场,否则,每逾期一天按1万元赔偿损失;发包人还可采取措施督促承包人撤场,并由承包人承担违约责任和由此给发包人造成的全部经济损失。
9、承包人进场施工之日起至工程竣工验收合格移交发包人之日止,承包人应妥善看管工地,设置好各项警示标志和工地围墙等,防止非施工人员进入施工场地。若因承包人疏于管理而导致的各项人身或财产损失,均有承包人承担相应的赔偿责任,因此给发包人造成损失的,承包人应足额赔偿,发包人有权从应付承包人的工程款中直接抵扣。
10、因承包人原因导致工人、民工到业主办公场地、营销部等闹事,或导致民工爬塔吊或以其他方式闹事的,每出现一次,由承包人赔偿给发包人损失5万元,且交工期限不予顺延。
11、因承包人原因导致工人、民工到公共场所阻碍交通、游行等事件的,每出现一次,由承包人赔偿给发包人损失1万元。
12、施工过程中出现严重的质量缺陷,按每发现一次由承包人承担违约金1—2万元;出现质量事故,由此产生的发包人的损失由承包人承担,并按每次处承包人承担违约金1万元。
13、承包人如在中途没有达到发包人规定的工期要求又不采取有效的进度调整计划,发包人有权终止合同,发包人要求承包人在指定的时间内退出施工现场,如承包人在指定的时间内不退出现场,发包人将采用法律法规方式执行。
14、本工程验收合格,发包人按合同约定履行全部工程余款等相关义务后,承包人不得以任何理由拒绝交付工程,必须在发包人通知后7日内无条件撤场,承包人拒不撤场,按每逾期一天1万元承担违约金,造成其他损失的还应承担损失。
十三、工程开工乙方驻工地代表和主要人员
1.乙方驻地代表姓名: 罗万春,身份证号码:5***020018 2.乙方驻工地技术负责人姓名:段方明,身份证号码: ***016。
3.乙方驻工地代表及技术负责人需要更换时,必须经甲方同意后方能更换,后任继续承担前任应付的责任(合同文件约定的义务及职权内的承诺)。
4.乙方施工现场主要人员(工地主管和技术、财务、物资负责人)必须得到甲方的认可,且必须持有法人委托书,能够胜任所负责的工程技术和管理工作。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员。以上人员不得擅自离开工地,若要离开必须向甲方对口部门主管请假,否则甲方将按缺席人数以每人每天200元对乙方进行处罚。
5.乙方必须保证施工现场至少有一名精通测量、试验和工程技术的专业人员,全权负责工地上的技术事宜。此人员要求有专业技术职称或上岗证,且经甲方考察具备以上能力。乙方的技术人员(包括技术负责人、测量、试验、技术员等)要服从甲方技术负责人驻地代表及技术部门的管理。
6.乙方不得聘用素质低劣、品行不正,以及法律不容许的人在施工范围内工作,并应对工作人员进行全面的思想、安全、质量教育。
7.甲乙双方的对应人员负责办理工程施工工程的各种签字手续,其他人员签字无效,只有乙方的工地负责人才有权办理中间计量和最终结算手续,8.乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗,不得无证作业。若无证上岗发生事故由乙方负责。
9.乙方必须配备塔吊工、塔吊指挥工和安全员在岗,负责施工现场的安全施工事宜。
10.该工程开工后,乙方签约人或指派专人,应长期住在工地上,以便衔接工程事宜,有事必须向甲方请假。若不请假,一经发现一次处罚乙方500元。
十四、乙方的工作及责任
1、负责工程局部测量和施工中的放样及试验工作,并承担相应的费用,配合甲方做好测量和试验工作,服从甲方的监督和检查。
2、服从甲方在施工中的统一调度,处理好与本工程段其他施工队伍的关系。处理好与其他工程项目施工干扰问题,服从甲方统一调度,不得以此为理由要求甲方增加相关费用。
3、服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。
4、按期向甲方报送月度施工计划,质量安全事故报表,工程形象进度及其报表资料。
5、按合同约定的分工范围,做好材料和设备的采购、检验、加工和管理工作。
6、严格按照设计文件和实施性施工组织设计要求进行施工,确保工程创优目标,按合同月的时间完工和交付使用(包括阶段性进度计划)。
7、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
8、对已完工的工程和安装的设备,在验交前应负责保管,保证其完好状态。
9、在工程缺陷责任期内,负责工程的缺陷修复。
10、乙方撤场之前将当地的民工工费、材料费等外欠款清还完毕,保证 10 不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉,否则乙方将赔偿甲方所有损失。
11、乙方不得以甲方项目部或项目部工程处、队等名义对外签订合同,乙方对外签订的合同责任自负,甲方不承担任何连带责任。
16、及时发布所雇用民工的工资,严禁拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的,其责任由乙方自负,给甲方造成影响的乙方必须承担相应责任。乙方必须对所使用的民工就工资发放,进行妥善解决,春节前甲方对乙方支付的工程款,乙方必须优先考虑民工工资。
17、建立完善的质量自控保证体系,配备必要的测量、试验设备仪器及专业技术人员,建立工地试验室。
十五、本合同一式肆份,双方代表签字生效,未尽事宜甲、乙双方另行约定,与本合同具有同等法律效力。本合同如出现争议由甲乙双方协商解决如协商不成,由甲方所在地人民法院管辖裁决。在施工过程中如乙方管理不善出现两次以上(包括两次)伤亡事故,或者被业主或监理出具三次(包括三次)以上停工单或者无故停工超过三天,则甲方有权单方终止合同,并要求乙方按已付款的20%承担违约责任。
甲方(章): 乙方(章):
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
电 话: 电 话:
年 月 日 年 月 日
建筑工程劳务承包合同(篇4)
发包方(甲方):
承包商(乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定,在平等、自愿的基础上,结合甲、乙双方及本工程的具体情况,经双方协商一致,达成如下合同条款,双方共同遵守。
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、承包范围:
4、承包方式:具体工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、及书面通知为准。
二、工期:开工日期为 ,完工日期为
三、工程质量:
1、严格按照图纸、变更和现行有关规范要求施工。
2、遵从技术交底要求施工;正式施工前须做样板,并在征得甲方同意后进行大面施工;若乙方有新工艺、新技术应用的建议,需经甲方认可并做样板。
3、分项工程按楼层划分验收批,验收标准执行现行相关标准,各验收批应确保主控项目必须合格,否则则该验收批单价下浮 15%;一般项目按高级要求抽查项数,要求合格率90% ,否则该部分工作量单价下浮10%
四、工程单价:
1、乙方以包工不包料,包部分施工机械的方式进行承包(即甲方除提供工程材料及材料垂直运输机械、各楼层水电接口、外架,其余周转材料、机具等均由乙方自备,含砂浆机、斗车、跳板、支撑架、灯具、水管等)。
2、工程量计算:按福陕西省20_年建筑、装饰预算定额规则计算。
3、单价:
砌砖墙: 元/平方米
构造柱和圈梁砼浇筑(修补): 元/平方米
内墙粉刷(含梁、柱面):元/平方米
外墙)粉刷(含线条、分隔缝、栏杆、滴水线及屋面零星构件: 元/立方米;
天棚粉刷(含各种板底、滴水线) 元/平方米
地面、屋面找平(含分隔缝): 元/平方米
地面贴砖( cm): 元/平方米
内墙面贴砖: 元/平方米
楼梯贴砖(含找平、挡水线、踢脚线): 元/平方米(按水平投影面计算);
地面缸砖踢脚线: 元/米
地面水泥砂浆踢脚: 元/米
细石混泥土地面、屋面: 元/米
彩瓦屋面及铺保温板(含收口及油漆等): 元/平方米
管道井粉刷: 元/平方米;管道井封堵: 元/个。
实际完成工作内容,按以上单位结算。
以上单位中,所有线条、线角、滴水线、门窗洞口等装饰线条及室内天棚局部修补均不另外计价,所有内外墙阴阳角均须抽角且不另外计价。
五、甲、乙双方职责
一、 甲方工作
1、开工前三天,向乙方提供确认的施工图纸及相关资料,并向乙方进行安全、文明、技术交底,向乙方提供施工所需水、电的搭接点。
2、为乙方办理现场所需的出入证、工作证等相关证件和登记手续。
3、对班组进行管理、监督、指挥、负责施工现场各单位、部门、班组间的协调配合工作。
4、定期按工程进度及工作量发放进度快。
5、项目部定期举行例会,协调解决施工现场问题。
二、 乙方工作
1、理解施工图纸及施工技术方法,有不明白的地方请示现场项目部管理人员。
2、自行配置施工所用的手动、电动工具、施工电缆、灯泡、工作梯等相关用具。
3、服从现场项目部管理,遵守施工现场的各项规定。
4、施工时间班组长必须在施工现场,并按时参加项目部召开的会议及活动,如因事须离开现场必须向项目经理请假,并指定一人代理自己的工作。
5、乙方应自行处理与工人、与材料提供商及第三方的纠纷,不得由此影响甲方利益,否则应承担由此给甲方造成的一切直接、间接损失。
6、本合同履行过程中如有新增工程内容时,乙方接甲方代表通知后,应立即执行,新增工程内容在本合同已有结算方式的,按已有结算方式执行,如须甲乙双方协商价格的,双方可友好协商,但不得乙新增内容价款未协商或未确定而拒绝施工或停工。
六、关于工期、质量、安全、违约的约定
1、工程质量要求合格,按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20_.00元,并承担由此给甲方及第三方带来的一切损失(包括直接损失、间接损失等)。若乙方延迟工期累计达15日,则甲方有权解除合同。如费乙方原因造成的工期延误,须经甲方书面确认,工期可予以顺延。
13、乙方注意保护甲方的已完成品、半成品。由于乙方造成的甲方已完成品、半成品的损坏或污染,乙方应在合同工期内恢复,其恢复费用由乙方自行承担。由于乙方原因不能及时恢复而通过甲方另行组织恢复的费用,由甲方从乙方工程余款中扣除,不足部分由乙方补足。
14、合同,违约方向守约方赔偿损失并支付违约金。
15、在合同约定的乙方应承担的违约金,甲方有权直接从乙方存于甲方的任何利益中直接扣除,且甲方对未扣除的部分有进一步追偿权利。
16、乙方原因造成工期累计延误15日的或乙方未能按合同约定的期限完善工程所涉及的相关手续而影响甲方使用,或工程质量不合格,并经整改后仍无法达到合同约定的质量要求,或甲方决定另行组织施工单位整改,甲方有权终止本合同并停止支付合同价款,乙方同意按甲方的书面通知退场,并向甲方支付合同总价一倍的违约金,并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
七、关于工程价款支付及结算的约定
1、本工程采取单价包干的承包方式。本合同所涉及的装修内容均以单价包干方式结算,结算单价以附件1中所列包干单价为准。该包干单价包括不但限于主辅材料费及相应的采购费,损耗及保管费、人工费、机械费、运输费、各项管理费、技术费、安全文明施工措施费、总包配合费、进场材料取样检测费、室内环境质量检测费、建渣清理费、赶工费补偿、税金等及完本工程的所有风险、责任等。该包干单价为最终结算单价,结算时不再做任何调整,工程量按照竣工图进行核算。
2、甲方供材料由乙方提交供货计划,该供货计划除定额规定的损耗外,乙方承担因多报、漏报、错报所发生的一切责任和费用(若因甲方技术要求而超过定额规定的损耗,以甲方现场技术核定书面签证为准)
3、工程款按以下方式支付:
1)甲方(和开发公司甲方)、监理按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20_)等装饰工程之验收标准、消防工程验收标准进行,验收合格后支付至决算的97%,余3%扣留为质保金;
2)质保期(两年)满后若无质量问题,一次性付清尾款(质保金无息)。
六、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
上面就是网小编特意收集整理的简易建筑工程劳务承包合同精选3篇,希望对大家有所帮助。
建筑工程劳务承包合同(篇5)
甲方(建设单位):_______
乙方(施工单位):_______
遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
1、名称:_______
2、地址:_______
3、规模:_______
4、结构及层数:_______
5、发包方式:_______
6、发包范围:_______
7、_______年_______月_______日_______天
8、质量要求:_______
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:
人民币:_______元(大写:_______)
人民币:_______元(大写:_______)
2、价格计算依据:
(1)标定的定额为:_______
(2)标定的取费标准:_______
(3)政策性调价文件截止日期:_______
三、材料采购供应
材料采购、运输、保管的责任和计价依据:
对材料质量的要求:
四、工程款支付方式
1、在合同签署后,开工前_______%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按____市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的_______%;留_______%做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的内容和依据:
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:
1、由仲裁委员会仲裁;
2、向_______人民法院起诉。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______
代表人(签字):_______代表人(签字):_______
签约日期:_______签约日期:_______
建筑工程劳务承包合同(篇6)
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律,经甲乙双方协商,现就甲方新建房屋劳务交由乙方承包事宜,达成如下条款:
一、工程概况
1、工程名称:甲方的折旧建新房屋
2、工程地址:泉江镇洋村湾内26号
3、建筑面积:约320平方米
4、结构类型:砖混
二、承包方式:
乙方对甲方提供的施工图进行房屋建设工程劳务工人费承包。
三、承包范围及工价:
1、主体工程:包括1-4层墙体砌筑,楼梯钢筋绑扎及混凝土浇筑,楼板及屋面板、梁、柱钢筋绑扎及混凝土浇筑,全计元/平方米
2、装修工程:外墙贴瓷板(含砂浆打底)元/平方米,墙体拉毛元/平方米,楼地面粉刷元/平方米,楼地面贴瓷板元/平方米,内墙贴瓷板(含砂浆打底)元/平方米,内墙打底元/平方米,内墙粉白灰元/平方米,贴踢脚线元/米,楼梯贴大理石元/踏步,砖砌阳台及屋面栏杆元/米。
3、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作,双方以现行市场价进行协商处理。
四、承包工期:
1、开工时间:2011年月日(以双方确定的开工日期为准)
2、竣工时间:2011年月日
五、工程质量:
乙方对甲方的房屋建筑施工,工程质量必须达到合格标准。如因乙方施工不合格,给造成甲方损失,乙方应予赔偿。
六、劳务费支付: 劳务人工费按工程分段结算
1、装修工程:在乙方完成全部墙体拉毛,粉刷墙地面,贴地砖,验收合格后结算装修工程劳务费。
2、其他:承包范围以外的工作,在全部工程结束时结清。
七、甲乙双方的职责:
1、甲方提供给乙方一套建筑施工图,乙方按图施工。
2、乙方对甲方的施工图变更施工,应征得甲方的同意。
3、浇楼面,屋面混凝土时,搅拌机械由甲方租用及支付费用。
4、甲方应接通施工现场的用水、用电、保证施工用水用电的需要。甲方根据施工进度,及时提供建筑材料。
5、乙方及其聘请的人员应遵守施工规章制度,做到安全生产,文明施工,节约甲方的建筑材料。乙方及其聘请的人员违反操作规程等发生的安全事故由乙方自行负责。
八、未尽事宜,由双方协商解决。
九、本协议一式两份,签字后由甲乙双方各执壹份,均具同等法律效力。
甲方:乙方:
年月日
建筑工程劳务承包合同(篇7)
工程承包合同范本
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:______________
工程地点:______________
第二条工程承包范围
___________________________________
第三条工程工期
1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;
2.主要节点工期:___________________________________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
第六条标准规范
本合同适用标准规范:____________________________
第七条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
第九条环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价
2.承包价格所包含的内容:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条结算办法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十四条工程保修
1.保修范围、期限:______________
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十五条保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十六条争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3仲裁机构要求停止合同工作;
2.4法院要求停止合同工作。
第十七条合同履约保证金
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。
3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十八条不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十九条合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第二十一条合同份数
本合同一式_______份,甲方_______份;乙方_______份。
第二十二条补充条款
__________________________________________
第二十三条合同生效
本合同双方约定_______后生效。
合同签订时间:______________
合同签订地点:______________
甲方(盖章):______________
乙方(盖章):______________